有关购买合同合集7篇
随着人们法律观念的日益增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的购买合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
购买合同 篇1
甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议
一、合作的内容
甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期
为____年。甲方共有计算机_____台给乙方维护，共需要维护费用￥______元(RMB)/年;在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。该款项自合同签署后，甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付_____元《包年》。
该合同总计甲方需首付给乙方服务费￥_______元(RMB)，大写￥__________________元(RMB)。
二、上门服务项目
服务项目 描述
1.电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操
作系统重装
2.各类外设维护 Modem、打印机、扫描仪
3.系统软件安装 WIN98、WIN2K、WINXP等
4.工具软件安装及维护 Office20xx、Acdsee、金山词霸等市面常用软件
5.增加及更换电脑板卡及部件 CPU、主板、内存、显卡、声卡、电源
6.电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能
7.各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、Modem
8.查杀电脑病毒 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀
9.数据备份 光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)
10.各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器维护(大规模的网络变动，
费用另计)
三 、 硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。
1.服务费不包含电脑部件(如显示器、光驱、软驱及板卡等)修理费用，甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。
2.甲方所需增加或更换的.电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。
3.甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。
4.甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不加收服务费，在城区外需加收相应的服务费时。
5.甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过五个工作日(不包括报价等待的时间)，乙方可以提供替用配件(外设和显示器除外)给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。
6.所有品牌电脑(如联想，七喜、方正等)及外设(打印机、扫描仪等)，如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务(不开机箱)，若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商代维，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在城区内不另收服务费，在城区外需加收相应的服务费。
四、软件维护范围
电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。甲方如如需安装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。
五、服务响应时间
甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计1.5小时内安排工程师上门，如果甲方离市区超过6千米，响应时间为5小时，具体时间由甲方和乙方约定。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间8:30-19:30，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。下列情况，甲方可以将主机交给上门工程师搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回：
六、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。
非乙方过错.在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任;如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。但乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。甲方应当自行备份数据、资料。乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。本公司对所做的服务承担有限责任，不承担由服务引起的间接损失。
七、甲方单位的电脑如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的电脑。
在协议签订后，乙方有权记录电脑的特征(如编号等)和在电脑上做标记用以识别电脑，在确认甲方电脑的型号和编号以后，甲方电脑管理者签字确认。
八、乙方工作需要甲方的配合的情况乙方工程师在甲方计算机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供计算机的驱动程序(在有的情况下)，乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下， 甲方应当配合。在做重大的改动(如重装操作系统)时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。
九、合同的解除
自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。乙方工程师与甲方发生剧烈冲突，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经服务的次数所需的费用。
十、此协议未尽事宜，由双方协商解决，此协议的具体内容还请下载合同查看。
此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。
甲 方： 乙 方：
负 责 人： 负 责 人：
单位盖章： 单位盖章：
年 月 日
购买合同 篇2
采购方：(简称甲方)
供货方：(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方向乙方购买钢材事宜，达成合同条款如下：
一、定货详情：甲方在 20xx 年 5 月 18 日至 20xx 年 8 月 18 日向乙方采购钢材，总量不少于 15000 吨(按甲方实际采购数量结算，若甲方实际采购数量达不到约定采购数量，则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准：符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用：货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式：线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限：甲方指定 朱夏明、吴俊强 为收货人(身份证号码： )。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货，货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的'价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证，是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测，如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告，该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担，同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格，事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注：货款必须汇入公司或法人账户)乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20xx吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%，余下所有的款项在20xx年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算，次月10日前甲方支付80%，以此类推，钢筋供货结束后，在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任：甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约)，乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款，逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外，还应向乙方偿付赔偿金，赔偿金为货款总额的0.5%。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议，补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金，乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷，由原告方人民法院解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
签 署 地：
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
年 月 日：
购买合同 篇3
买方（甲方）：__________
卖方（乙方）：__________
签订地点：__________
签订时间：________年________月________日
为维护买卖双方的合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，双方本着平等互利的原则协商一致签订本合同。
第一条家具名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量及金额（详见附件产品明细表）。
第二条合同产品总金额：人民币圆（大写）即：RMB元，两者不符时以中文大写为准。
第三条付款条件及时间
1、甲方应在本合同签订后的日内向乙方交付本合同总金额____%的预付款。乙方交货后，预付款抵作价款。若甲方未按约定期限给付预付款，则乙方有权相应顺延交货时间。
2、余款为总金额的%即元。甲方应在产品安装完毕验收合格后日内结清全部余款。
第四条付款方式
1、甲方以现金结算的，应按本合同第三条规定以现金方式银货两讫。
2、甲方以票据结算的，应在票据上注明乙方的全称和金额，将货款按本合同第三条规定汇入乙方指定的账户。
3、如上述付款方式或账户发生改变，乙方应以书面形式（并加盖公章）告知甲方。
4、乙方在收到货款的同时应开具给甲方同等金额的正式发票。
第五条交货时间、方式及地点
1、交货时间：
预付款交付乙方后5天内（不包含3日的组装期）。甲方要求延期交货时，应于交货日天前通知乙方。
2、交货方式：
乙方送货，运费由乙方负担。
货物在运输及组装过程中，发生损坏或灭失的风险由乙方承担；货物经组装完毕甲方验收合格后，发生损坏或灭失的风险由甲方承担。
3、交货地点：
第六条家具的安装调试
组装期：货物运至指定交货地点后3日内。
1、甲方应于乙方交货前确认组装现场已具备安装条件，并负责提供货运电梯、场地照明等必要的安装设施。
2、乙方应根据甲乙双方的约定及甲方的要求负责家具的'安装调试。
第七条家具的接收和验收
1、乙方依本合同所定交货时间将货物运至指定地点后，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。
2、甲方应在组装完毕后3日内对货物验收完成，逾期则视为验收合格。如有异议应在此期限内向乙方提出，乙方在知悉或应当知悉甲方提出异议后，有义务即时进行处理并告知甲方，直到甲方验收合格为止。
3、甲方认可在相关出货验收单上签字者为甲方或甲方授权之验收人。
第八条品质保证
1、乙方保证产品质量，承诺年（不少于3年）质量保障（自开具发票之日起算）。
2、在质保期内家具出现质量问题的，乙方应免费（包括材料费、工时费和运输费等）上门修理或更换，双方另有约定的除外。修理不好或不能更换的，甲方有权要求乙方退货并返还产品折旧后的货款。折旧费按每日最高不超过货物金额的0.1%收取。折旧费计算自乙方开具发票之日起至甲方要求退货之日止。
3、保修期内家具因甲方故意造成的损坏，乙方酌情收取材料及相关修理、更换等费用。
第九条违约责任
（一）乙方责任
1、乙方非因不可抗力不能按期交付货物时，须每日按照逾期交付货物金额的0.5%向甲方承担违约责任。
2、因乙方原因导致本合同被解除时，乙方除应立即返还甲方预付款外，还应向甲方支付合同总金额30%的违约金。
（二）甲方责任
1、甲方非因不可抗力不能按期付款时，应每日按照逾期交付货款的0.5%向乙方承担违约责任。
2、因甲方原因导致本合同被解除时，乙方返还甲方预付款，甲方须向乙方支付合同总金额30%的违约金。
第十条合同变更
1、双方签约后，因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》。
2、双方签约后，因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》，经双方签章后生效。
第十一条合同的终止及解除
1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2、发生不可抗力致使合同目的不能实现时，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任。
3、甲方不支付或者不按照约定支付剩余货款达30日的，乙方有权单方解除合同并返还预付款，收回货物。
4、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：
（1）未按约定时间交付货物达30日的。
（2）货物与样品不符，或货物质量没有达到行业标准，或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。
第十二条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商、调解解决或向有关行政机关申诉解决。协商、调解、申诉解决不成的，按下列第____种方式解决：
1、提交__________仲裁委员会仲裁；
2、依法向__________人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1、本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写，其他部分不得涂改，如有涂改痕迹，该合同无效。
2、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。若乙方位于家具卖场或展销会，本合同还须由卖场或展销会的主办单位签字、盖章。
3、若乙方位于家具卖场或展销会，在乙方撤离卖场或展销会后出现的问题，由卖场或展销会主办单位先行向甲方承担赔偿责任；主办单位承担责任后，有权向乙方追偿。
4、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
乙方名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
主办单位名称（盖章）：
地址：
电话：
法定代表人：
委托代理人：
账号：
购买合同 篇4
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关规定，甲乙双方就乙方向甲方购买电脑的事宜进行协商，现就相关事宜达成如下协议，签订本合同。
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
一、合同标的及价款
乙方向甲方购买下列微型计算机商品，具体情况如下：
1、笔记本计算机品牌型号：________________，单价_____________元，数量_____________台，小计_____________元。
2、台式计算机品牌型号：__________________，单价_____________元，数量_____________台，小计_____________元。
以上所选商品的总价款为：人民币(大写)：__________________元，即(小写)__________________元。
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的.违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
二、支付方式
双方约定采用下列第()方式付款：
1、即时结清货款：合同标的交付时，以现金信用卡支付。
2、分期支付货款：合同订立时，首付人民币__________________元，以现金信用卡支付。
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、商品验收与交付
1、验收方式：甲乙双方共同验收。
甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号和编号，包括附件和赠品，通电调试，保证商品能运行预装的系统软件，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经乙方确认后，验收完毕。
2、交付方式
(1)乙方自提，提货时间：_________年_________月_________日。
风险提示：交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
(2)送货上门，送货时间：_________年_________月_________日。送货地址：__________________，运费由买方承担。
四、商品售后服务
甲方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向乙方提供质量保证和售后服务;随机附带的保修服务标准若高于《微型计算机商品修理更换退货责任规定》，按照该标准执行。
五、甲方承诺
1、所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合，商品为首次使用。
2、商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。
六、乙方须知
1、开票后15天内，应保留商品的原包装和充填物;在质量保证期内，应妥善保存商品的发票、配置清单和三包凭证。
2、品牌产品经过严格的兼容性测试。不应随意改变配置及任意扩充功能。
七、特别约定
在接受硬件维护前，乙方应自行备份保存在硬盘中的数据资料。因硬件维修而造成的数据丢失，责任由乙方承担。
甲方特别承诺：在服务过程中，未经乙方允许，不得复制或泄露硬盘中的信息;商品更换回收后，对原硬盘不进行数据恢复。
风险提示：违约责任
违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。
具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。
八、违约责任
1、若乙方采用分期支付货款方式的：
甲方未按约定时间交货，每日按合同总价的_________%向乙方支付违约金。甲方逾期_________日未交货的，乙方有权解除合同，甲方应返还乙方全部已付款项，并赔偿乙方所受损失。
2、乙方无故拒收商品的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方所受损失。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
九、争议解决
1、合同履行中若发生争议，由双方协商解决，或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。
2、当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效，一式_________份，甲、乙双方各执_________份，具有同等效力。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方：
企业(个体工商户)注册号：
联系电话：
销售地址：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
乙方：
联系电话：
地址：
合同履行地：
签约时间：_______年_______月_______日
购买合同 篇5
项目
空调工程合同
发包方（甲方）：保利房地产（集团）股份有限公司
承包方（乙方）：
工程名称： 空调工程
合同编号：
工程地点：
签约日期： 年 月 日
甲方：保利房地产(集团)股份有限公司
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙方充分协商，双方签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程项目
1.1 工程名称：保利项目空调安装工程
1.2 工程地点：市 区
1.3 承包内容：保利空调安装工程。其中 。
1.4 承包范围：甲方提供的保利 空调系统施工图中的全部内容（不包括有关消防专业的防排烟通风系统）。
1.5 承包方式：乙方按施工图总价包干，即：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包所有的检测费用。
第二条 双方权利和义务
2.1 甲方权利和义务
2.1.1 开工前向乙方提供施工场地及施工用水、用电接驳点。
2.1.2 协助乙方解决材料仓库、工人宿舍及现场办公场所。
2.1.3 组织对设计施工图纸会审及工程交底工作。
2.1.4 及时办理有关进度工程款项的审定与支付工作。
2.1.5 及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。
2.1.6 对现场实际发生的增减工程量进行签认。
2.1.7 组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
2.1.8 委派监理公司对本工程进行施工进度、质量和安全文明施工等的监理。
2.1.9 有权对乙方施工现场任何不满意人员进行撤换，乙方接到通知后三日内应按甲方
要求进行撤换，被撤换人员不得再进入施工场地，否则甲方有权每日向乙方收取_500_元违约金，直至解除合同。
2.1.10有权按照现有国家相关规范，要求乙方增加或修改任何工程项目，由此带来的费用变化按5.1.4条执行。
2.2 乙方权利和义务
2.2.1 负责接通乙方需要的水电，并装表计量。
2.2.2 收到图纸后，在开工前3天内完成施工图会审，在7天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2.2.3 工程开工后，做好施工原始记录，每月25日或季末3天向甲方报送月（季）度施工计划和完工报表。如不按时报送，甲方可不予支付工程进度款。
2.2.4 负责办理验收工作，参加施工图纸会审。
2.2.5 工程开工时，乙方指定项目负责人并报甲方批准，项目负责人持有与工程项目相适应的资格证书；乙方项目负责人易人，须提前一周书面报甲方认可，否则需支付违约金_3000_元。乙方项目负责人在施工期间须按时参加工程监理例会和各种专题会议，一次不到，支付违约金500元。
2.2.6 乙方项目负责人在工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需专职在岗，不得兼任其它项目。乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
（1） 甲方确认无法胜任工作者，包括；对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；
（2） 不能积极配合甲方正常工作者；
（3） 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
（4） 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
（5） 与本工程施工无关的人员。
2.2.7 按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责处理，并报告甲方及有关部门。
2.2.8 为便于水电费的收取，乙方须向土建总包单位交水电费保证金3000元，工程完
工时与土建总包单位结算。
2.2.9 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.2.10严格按国家相关规范、市工程质量监督部门要求进行施工安装工作。
2.2.11工程竣工后7天内撤离施工现场，并做到清理好施工现场，工完料净，文明交工。
2.2.12乙方应严格按照国家有关规范进行设计施工，甲方及委派的监理公司有权随时对乙方工程质量进行检查，如检查出质量问题，乙方应在3日内及时整改或完善，否则甲方有权对乙方进行处罚直至解除合同。
2.2.13乙方应按照甲方确定的进度计划进行施工，不影响主体工程进度计划，否则引起的损失由乙方赔偿，若出现严重影响工程进度情况时，甲方可解除合同。
2.2.14因乙方设计及施工未满足国家相关法规、规范或消防验收不合格以及其它属于乙方责任的任何原因导致工程返工，返工过程中给甲方带来的任何损失或费用均由乙方承担，甲方可以从乙方的工程款中扣除相关费用。
2.2.15乙方免费为甲方培训相关岗位人员，使之能熟练操作各系统设施、设备。
2.2.16工程移交后，乙方在保修期内对系统进行各种检查测试并且每年不少于2次对整个消防系统进行全面的'检查和测试，发现问题或隐患及时处理。
第三条 工期管理
3.1 在具备可完工的施工条件下，各分部分项工程按甲方书面要求工期完工。
3.2 开工前2天，甲方向乙方发出开工通知书，乙方根据土建总包单位施工进度情况，编制本空调工程施工进度计划横道图，2日内报甲方审批，报施工单位协调配合。
3.3 在履行过程中，由于甲方原因变更设计导致工期延期，或属外界不可抗力因素所延误的工期，乙方应在5天内将延期报告送甲方审核批准，否则甲方有权不予延期。
3.4 甲方指定关键节点工期必须按时完成，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金人民币3000元，若连续推迟超过十天，甲方有权要求乙方立即退场。
3.5 非甲方原因，而工程未按约定日期通过竣工验收，属乙方违约。
第四条 工程质量标准
4.1 工程质量标准按国家现行设计及施工验收规范及当地建设工程质量监督部门的有关规定中执行。本工程要求确保合格，争取优良工程。
4.2 工程质量管理
4.2.1 乙方必须严格按照施工图、设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规程进
行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量
上必须以合格标准贯彻每一个工序，接受质量监督部门、监理公司和甲方的监督。
甲方发现在主要工程存在重大质量问题时并经质监部门确认后，甲方应以书面通
知乙方，乙方在7天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止
合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。
4.2.2 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方驻工地负责人和监理。一般质量事
故的处理结果应送甲方和监理单位备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单
位、质量监督站、甲方、监理等单位共同研究，并应经设计单位、甲方及监理签
证后实施，甲方保留罚款的权利。
4.3 隐蔽工程
4.3.1 工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的
施工及验收规范和质量检验标准为依据。
4.3.2 隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。
甲方接通知后 24小时内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后
方可进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐
蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查结果合格，费用由甲方承担；
复查结果不合格，复查费用及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
第五条 工程价款与支付及履约保证金的收取与退还
5.1 工程造价
5.1.1 本工程按合同约定的承包范围和承包方式计，合同总包干价为人民币（大写）
元整（小写：_ 元整）。
5.1.2 乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场条件、承包范围、施工图纸、
施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为
完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不
再另外计取。
5.1.3 按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
5.1.4 在本工程承包范围内根据甲方要求所做工程调整或变更引起费用增加或减少，增
减工程造价根据竣工图纸和现场签证进行计算。若增减费用在合同总价 ±3%内
（含3%），结算时合同总价不作调整；若增减费用在合同总价±3%外（不含3%），
超过±3%的部分在整个工程竣工验收后进行结算。结算时费用减少超过3%的，结
算按实际减少量扣除；费用增加超过3%的，结算按超过3%以外部分数额增加。
5.1.4.1 工程调整或变更引起的费用增减，按下列方式进行计算：套用20xx年《广东省
安装工程综合定额》及《广州地区安装工程常用项目补充综合定额》；取费按穗
购买合同 篇6
出卖人（甲方）： 身份证号：
住所地：
买受人（乙方）：
住所地：
担保人（丙方）： 身份证号：
甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等自愿的基础上，经甲、乙双方充分协商，丙方担保，甲方现将牌挂车转让给乙方该挂车车牌号挂、 车架号为。同时执行机动车登记证书、行驶证的相关规定，现达成以下买卖合同：
一、该挂车于年 月 日登记，检验有效期至 年月
二、经三方当事人共同协商后确定该挂车的转让价为人民币
三、权利义务
1、甲方向乙方转让车辆时甲方向乙方提供挂车证件：说明该挂车的'现状。
2、乙方在购车时应认真检查甲方所提供的该挂车证件、手续是否齐全、并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
四、车辆过户
因某省某市交通警察支队暂时不能接受该挂车过户，挂车户口仍在甲方名下，担保人 担保该挂车手续合法，甲方承认该挂车从年 月 日起所有权归乙方，并由担保人 担保。
五、乙方将挂车验收合格后，一次性付给甲方所有车款。
六、本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，经三方签字（盖章）后生效。
七、解决合同纠纷的方式
如有纠纷，三方友好协商，协商不一致时，可向乙方所在地仲裁或向乙方所在地人民法院提起诉讼。
八、附件、三方身份证复印件。
出卖方：（甲方）： 买受方（乙方）： 担保人（丙方）：
电话： 电话： 电话：
年 月 日
购买合同 篇7
甲方（出卖人）：合同编号：
乙方（买受人）：签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着平等互利，权责相等的原则，经甲乙双方协商，签订本合同。
第一条商品名称、数量、金额
商品名称
商标
规格型号
材质
颜色
数量
单价
总价
合计人民币金额（大写）：
乙方自定商品规格，应于年月日将商品名称、商标、规格型号、材质、颜色、数量、单价一式两份交于甲方，双方认可后签名各留一份。
第二条质量要求
商品的质量按下列第项标准执行：
（一）国家标准。
（二）约定标准
第三条：定金
乙方应于年月日向甲方支付总价款%作为定金（比例不超过总价款的30%，特殊定做不超过总价款的50%），甲方在交付货品时，结清余款，定金抵冲总价款。
第四条付款方式及期限：
甲乙双方在交（提）货时，以现金方式两清，若乙方以支票、信用卡方式结算的，甲方在款到三日内交货。
第五条交（提）货方式、地点和期限按下列项执行
（一）甲方于年月日送到乙方指定的地点。
（二）乙方于年月日到甲方处自提。
运费约元，由方承担。
第六条验货方法及处理要求
乙方对商品数量、颜色等有异议的，应在交货当场提出，如对商品质量有异议的，按照《产品质量法》等相关的'法律进行更换、退货处理。
第七条。违约责任：
（一）甲方无故解除合同的，双倍返还乙方定金。
（二）甲方逾期交货，应每日按总价款的%支付乙方违约金。
（三）乙方无故解除合同的，定金不返还。
第八条合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可申请苏宁环球商贸城合同指导站调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交南京仲裁委员会仲裁；
（二）依法向所在地人民法院起诉。
第九条其他约定事项：
第十条本合同未尽事宜，双方协商解决，若签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自签订之日起生效，本合同一式三份，甲乙双方、商城各执壹份。
甲方：乙方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系方式：联系方式：
签约日期：签约日期：
【购买合同】相关文章：
燃料购买合同03-21
肥料购买合同03-21
家电购买合同03-22
花卉购买合同04-02
钢筋购买合同03-16
沙石购买合同03-18
购买汽车合同03-18
购买苗木合同03-25
购买材料合同04-02
新房购买合同04-02