- 相关推荐
光伏设备工程施工合同范本（通用5篇）
随着法律观念的深入人心，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的光伏设备工程施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
光伏设备工程施工合同1
甲方：_________________
合同编号：_________________
乙方：_________________
签订地点：_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致，订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容：_________________
工程名称：_________________
工程地点：_________________分包范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式：_________________
2.1本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价：_________________
暂定总价：_________________小写：_________________(元)
大写：_________________(元)
施工范围：_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价：_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)
的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
2.2价格调整
除下列情况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
2.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。2.2.2甲方代表签证的工程量的增减。
2.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予认可。
2.4上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核，甲方有权委托造价咨询机构进行审计，确定合同价款的增减。
2.5除2.2款规定情况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
2.6工期要求：_________________
1开工时间：_________________根据甲方书面通知为准
竣工时间：____________________年____月____日
3.质量标准：_________________
工程质量应满足以下要求：_________________
3.1本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。
3.2本合同工程质量目标：_________________合格，达到甲方要求。
3.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。
3.2.2乙方须按照甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，服从甲方代表的质量监督；
3.2.3乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序：_________________
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：_________________
(1)本合同；
(2)本合同附件；
5.总(分)包合同：_________________无
6.图纸：_________________
6.1甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套，乙方需要更多资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同的，乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
6.2乙方在施工过程中负责提供的技术资料如下：_________________
6.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技
2
术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
6.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录；
6.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务：_________________
7.1按本合同约定，向乙方支付劳务报酬；
7.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7.3提供完成本合同协议书上约定的材料。
7.4指定现场代表，协调处理相关现场事务。
7.5编制本工程的施工组织设计，审核施工技术措施与技术资料；现场工程管理、监督与检查，协助乙方搞好同其他工序的配合；
7.6编制本工程的整体进度计划，并且对乙方每月的施工计划提出明确要求；
7.7提供测量控制基准点。
7.8甲方委托项目经理为现场代表，履行甲方的责任。
7.9在开工之日起，甲方应按时供应所需的材料，不得因材料不到位所造成的误工和停工，如有因材料引起的停工天以上，应有甲方承担所造成乙方的损失，例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务：_________________
8.1对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；
8.2未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系；
8.3自觉遵守法律法规及有关规章制度；
8.4乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，施工前向甲方项目经理提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
8.5严格按照甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，
3
确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，如未按甲方要求及时处理，甲方有权委托其他分包商代为完成，其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除；
便利。
9.安全施工与检查：_________________
9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用，均由乙方承担；
9.2乙方项目经理应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不得参与赌博、寻衅滋事、打架斗殴，不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵害；
9.3乙方应定期召开安全例会(每周)，并形成会议记录，存入工程施工档案；
9.3.1不发生重伤及人身事故，轻伤事故在0人次以下。
9.3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
9.3.3不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
9.3.4达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
9.4本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：_________________
9.4.1《中华人民共和国安全生产法》
9.4.2国务院《建设工程安全生产管理条例》
9.4.3国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》
9.4.4国家经贸委《电力建设安全工作规程》(DL5009.1)
9.4.5国家部委办相关安全的规定
9.4.6国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
9.4.7国家电网公司《电力安全工作规程》
9.4.8国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程
9.4.9建设工程所属的地方安全、环境法规
9.4.10建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度
9.5甲乙双方的安全文明施工权利和义务
9.5.1认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全
5
技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。
9.6.4组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议，督促上下道工序各自做好安全措施。
9.6.5编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护。
9.6.6建立健全施工现场临时用电安全、施工现场防火、安全设施等管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。
9.6.7定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。
9.6.8组织现场安全监督检查，纠正违章行为，提出整改意见，进行考核扣款。对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。
9.6.9组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审，报送监理审定签认。
9.6.10按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费，并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。
9.6.11建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。
9.6.12按相关规定对乙方进行检查考核，作为安全保证金的考核依据。
9.6.13如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。
9.7乙方的安全文明施工权利和义务：_________________
9.7.1按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料，并对其真实性负责。
9.7.2遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理，配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存在问题落实整改。
9.7.3按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准，制定安全技术措施计划，报甲方备案，并组织落实。
9.7.4按照国家电网公司的有关管理要求，建立完善相关安全记录台帐。
9.7.5按照规定和要求，编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施，组织施工方
7
案和安全措施的全员交底，并由双方签字确认。
9.7.6按规定对员工进行安全教育，对新进厂人员进行三级安全教育和考核；
9.7.7严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。
9.7.8定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。
9.7.9开展危险源分析预控工作，进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。
9.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。
9.7.11对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时纠正和整改。
9.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的'检测，确保合格、有效。
9.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。
9.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和安全措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必须具备相应的安全资质。
9.7.15对危险性较大的施工项目，应经安全验算，编制专项安全技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。
9.7.16落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。
9.7.17按实际情况和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等安全措施或管理办法，落实相应的安全设施。
9.7.18建立和执行施工临时用电管理制度；根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电保护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。
9.7.19土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案，并采取防塌陷、排水和相关地下管
8
线保护措施，周边应设置围栏和警示标志，防止水土流失。(不包括爆破作业)
9.7.20落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必须采取措施，防止污水和污土污染周边环境。
9.7.21施工废水经处理合格后排放。
9.7.22现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作。
9.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。
9.9安全文明施工措施补助费
9.9.1甲方按规定向乙方提供万元的安全文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。
9.9.2乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。
9.10安全文明施工考核标准：_________________
9.10.1发生由乙方责任引起的各类事故、事件及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权按照保证金扣款标准扣除乙方相应的安全保证金。
9.10.2甲方在拨付工程款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的《安全保证金扣款通知单》，对安全保证金进行扣款。
9.10.3乙方被扣除的安全保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。
10.安全防护：_________________
10.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临路交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施；未经甲方同意擅自施工造成的任何损失及安全检查事件均由乙方承担全部责任；
10.2实施工程工作期间(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施；
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
光伏设备工程施工合同2
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本内容
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的.价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法
1起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏设备工程施工合同3
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的`关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币___万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的___%)到账后，次日将报酬总额中的_______万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至___年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
光伏设备工程施工合同4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）
按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式：
包工不包料（含装卸费）
1.5工期：
开工日期：___年____月____日
实际施工天数：天
1.6工程质量：合格
1.7合同价款（人民币大写）：
安装费按太阳能光伏发电板元/W计算，材料装卸费按元计算。
2、双方工作
2.1甲方工作
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的`损失或造成的事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。
3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金，不含税。
4、违约责任
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
光伏设备工程施工合同5
发包单位（甲方）：
承包单位（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：____元（人民币大写____）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
第二条：施工工期
1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
第三条：工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的.技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条：甲方责任
1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
第五条：乙方责任
1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。
第六条：其他事项
本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。
本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
负责人：负责人：
联系电话：联系电话
_____年____月____日_____年____月____日
【光伏设备工程施工合同】相关文章：
光伏电站运维年终工作总结01-16
工程施工合同、02-16
光伏安装项目合同02-25
单位设备合同02-12
设备机器合同02-12
产品设备合同02-12
设备购买合同02-17
改造设备合同02-18
工业设备合同02-18