幕墙设计合同

时间：2023-10-31 08:35:18 美云合同我要投稿

玻璃幕墙设计合同最新版推荐度：
相关推荐

幕墙设计合同范本（通用12篇）

　　随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编帮大家整理的幕墙设计合同范本最新版，仅供参考，希望能够帮助到大家。

幕墙设计合同范本（通用12篇）

　　幕墙设计合同 1

　　业主： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　合同订立时间：

　　双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程相关事项协商一致，订立本合同。

　　一、本工程概况

　　本工程系指分包工程中与位于柳州市高新一路北二巷2号的“东城印象”中心商住楼工程所需的隐形框玻璃系统、栏杆、外走廊张拉膜、铝合金线条及门窗、金字塔采光棚、广告牌、电子屏幕、石材安装、外墙真石漆等按合同文件规定的性能质量技术和其他要求，对业主提供的立面图进行和完成深化设计的效果图、施工图、节点大样图等。对裙楼窗、门、栏杆、张拉膜及其它型窗、隐形框玻璃系统和与隐形框玻璃系统有关及所需的一切材料按合同文件的规定进行并完成采购、供应、设置、制作、安装、测试、检查、检验、清洁、维修保养以及合同文件规定由承包方执行和完成的其他工作和义务。

　　在合同期间，业主保留对以上工程范围进行调整的权利。

　　二、工程承包方式

　　该分包工程造价采用固定包干总造价方式；其中已包含了工程范围内的：设计费、工料费、施工费、措施费、施工用水电费、税金、相关部门的检测、验收费用及包工程验收通过；包干总造价为人民币伍佰伍拾万元整(￥5，500，000.0元正)。

　　本价格不因市场价格升降和设计上有缺陷等因素变更。

　　三、合同工期

　　开工日期：20_年10月9日(签发开工报告规定之日起计算)。

　　竣工日期：20_年6月30日(总工期为260天)。

　　合同工期：260日历天数

　　其中：竣工日期为竣工验收合格之日，除非获得业主及总承包方的书面认可，在其它任何情况不得延期。有关工期修改的约定详见相关条款。

　　四、质量标准

　　本工程质量标准：施工质量必须符合合同文件与建筑幕墙行业技术标准规范和97J103-1及现行《设计及施工规范》的要求,所用材料及配件必须按施工图注明的规格和品牌先送样品经验收合格后方可进料入场施工。竣工资料符合相关验收规范与文件的规定。

　　质量等级：合格。

　　五、合同单价：

　　除本合同文件另有明示外，合同价款已包括完成施工图范围内的全部工程及施工图未完善部分与工作所需的全部费用。

　　六、组成合同的.文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、合同协议书

　　2、合同附件

　　3、业主与承包人签订的施工承包合同有关条款

　　4、在合同履约过程中，合同各方有关本工程的洽商、变更等事宜以书面形式达成的协议或文件。

　　上述合同文件应系互为补充和解释，如其中有歧义或互相矛盾之处，应以签订时间较后者为准，但涉及技术要求或标准的，应以较严格者为准，涉及价款的，应以最低者为准。

　　七、承包方向

　　业主和施工总承包方承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。承包方必须服从施工总承包方的对本工程的管理。

　　1、承包方系具有合法资格、资质、足够的专业水平、知识和经验并有履约。

　　2、承包方所进行和完成的本工程对总承包工程而言在任何方面都是配套，总承包工程的一个分包项目，其个别和总体性能是可行和恰当的，并且在任何方面均会按合同文件的规定和要求执行及完成且能满足业主对工程整体和其各组成部分合格品质的要求，在质量保修期内本工程整体和其各组成部分将保持在前述的状态而不发生任何缺陷。

　　3、承包方具有执行和完成本承包范围内工程所需要的各种施工证件、批件、许可证和其他有关文件。

　　4、承包方在施工时一定确保全面遵守国家的有关安全施工、防护、环保和消防保护的法律、法规及政策的有关规定。

　　5、承包方应在本工程竣工后，向业主和总承包方移交本承包范围内合同文件要求及工程相应要求的全部材料的质保书、说明书、检验、试验报告以及一切与前述有关的其他文件。

　　6、承包方与本工程有关的一切：设计、图纸、施工方法、技术、材料设备等在任何情况下造成业主或总承包商损失的赔偿责任。

　　八、承包方特此确认，对于工程整体及各组成部分的一切设计、施工、质量、功能、工期、可行性和按适用的法律法规的规定，业主和总承包方都是依据承包方对前述各项事宜的专业水平、专业知识、经验和合同文件中其所作出的保证而同意将本工程委托给承包方按本合同文件的规定去执行、实施和完成。

　　九、业主向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付相应的合同价款。

　　十、该合同中所有发票由承包方按约定时间出具给业主。

　　十一、合同生效

　　本合同双方约定自合同签署之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　幕墙设计合同 2

　　发包人(全称)：（以下简称甲方）

　　承包人(全称)：（以下简称乙方）

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程石材幕墙施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：世际金辉大厦

　　工程地点：河津市新耿南街

　　工程内容：建筑高度40.50m，建筑长度65.56m，结构类型框剪。

　　二、工程承包方式及范围

　　承包方式：包工包料、包设备。

　　承包范围：①—⑨轴正立面的全部石材幕墙工程.其中包括主体结构后置埋件的施工；幕墙全部金属框架、紧固件的施工及防腐处理；石材面板的加工制作、搬运及安装；石材幕墙的防雷装置施工；脚手架工程施工；石材幕墙的设计施工图由施工单位提供(含计算书、施工方案各一份)，其费用由施工单位承担。

　　三、合同工期

　　开工日期：20__年12月28日

　　竣工日期：20__年 5月10日

　　四、工程质量

　　质量标准：合格

　　工程质量：质量标准的评定，以国家或行业现行验收标准为依据。因承包人原因，工程质量达不到合格标准，承包人承担违约责任。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失由责任方承担。

　　检查和返工：承包人应认真按照标准规定和设计图纸要求施工，随时接受发包方的检查和检验，并为检查、检验提供便利条件。一经发现有不合格现象，承包人应无条件拆除和重新施工，直至符合标准合格要求，因承包人原因达不到合格标准，由承包人承担拆除和重新施工费用；施工用电由承包方安装电表以实计算，所用电费由承包方承担。

　　五、合同价款与支付

　　合同价款：本合同价款采用固定单价方式(工程量约2250m2)，除有设计变更外，任何一方不得擅自改变。

　　金额：(大写)每平方米_______________ (小写)每平方米￥___________________________

　　价款支付：承包方人员和主材(槽钢、角铁)全部进场后，发包方支付合同总价款10%；金属骨架全部施工完后支付总价款40%；石材安装50%后支付总价款20%；石材幕墙工程全部完成并验收合格后支付总价款25%；剩余5%留作质量保修金，待2年保修期满后如无质量问题，一次性付清。

　　六、双方责任和义务

　　1、发包人积做好施工中各方关系的协调，为施工提供必要的便利条件。

　　2、发包人随时有权过问工程质量、进度、安全情况并实施全过程监控。

　　3、承包人应按合同约定时间和要求完成以下工作：

　　①、承担施工安全保卫工作并承担相关费用；

　　②、竣工工程交付发包人前由承包方负责保护并承担相应费用，竣工交验后，由发包人负责；

　　③、承包人随时清理施工现场，保证施工现场的清洁卫生。

　　七、材料设备供应

　　本工程全部材料设备均由承包人采购。

　　承包人采购材料设备的约定：

　　1、石材产品必须按双方确认的'样品及材料表确定的厚度供货，其他材料必须按设计要求及材料表确定的规格型号进货。

　　2、材料的品种、规格、质量必须符合国家或行业现行相关标准的规定和要求。

　　3、承包人采购的材料设备必须附有合格证、试验报告及有关厂家资料，报发包人检查验收签字，不合格产品不得进场，承包人对其采购的材料设备承担全部法律责任和经济责任。

　　八、工程变更

　　施工中如发生设计变更，由设计单位出变更通知或发包方工地代表认可签字，发生的费用按合同确定的单价增减。

　　九、安全文明施工

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全文明检查人员依法实施的监督检查，要有健全的安全管理制度，做到有专人负责，专人管理；要做好对工人的安全教育和培训，做到有交底、有检查、有落实；要有必要的安全防护措施，做到设施齐全、功能可靠，不留事故隐患；要科学组织施工、科学打孔，埋设后置件不能破坏主体结构，要确保主体结构安全。

　　如发生人员及设备安全事故，一切责任和因此发生的费用，均由承包人承担。

　　十、竣工验收与结算

　　竣工验收：

　　1、工程具备验收条件后，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料及工程验收报告。

　　2、工程经竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；如在验收过程中提出修改意见，承包人按要求修改，并承担由于自身原因造成修改的费用，修改后通过竣工验收的，以承包人修改后提请发包人验收的日期为竣工日期。

　　竣工结算：

　　工程竣工后承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在接到报告后20天内完成审查，并提出审查意见。结算报告经双方确认后，发包人在15天内支付结算款。

　　十一、违约和争议

　　违约：因承包人原因不能按本合同约定的竣工日期或经发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。工程每延误一天承包人承担总价1%的违约金。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人无条件返工，并承担返工全部费用。承包方擅自停工或处于停工状态，发包人有权解除合同，拒付剩余工程款。

　　争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先请建设行政主管部门调解，如调解不成向河津市人民法院提起诉讼。

　　十二、质量保修

　　1、质量保修范围及内容：世际金辉大厦工程正立面的全部石材幕墙工程。

　　2、质量保修期：2年。

　　3、质量责任：

　　①、属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派专人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；

　　②、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；

　　③、对于涉及幕墙结构安全的质量问题，承包人应采取积极防范措施，联系和配合有资质设计单位提出保修方案，承包人实施保修，质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　4、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　5、双方约定工程结算时承包人预留5%质量保修金，质保保修期满时，如未出现质量事故，予以全数返还。

　　十三、合同生效

　　双方约定，双方签字盖章后生效。

　　十四、合同份数

　　本合同共三份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份，存档一份。

　　本合同未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　幕墙设计合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商甲方将桐庐县滨江安置小区项目项目外墙石材幕墙安装工程承包给乙方施工，并达成以下条款共同信守。

　　1.0承包形式、范围

　　1.1承包形式：甲方以包工包料形式承包于乙方(除花岗岩板材以外)，乙方不得转包或分包。

　　1.2承包范围：_______

　　2.0工作内容

　　本工程中所有外墙石材幕墙有关的一切工作内容，放样、板材料单、龙骨安装、板材安装、接地、填胶、清洁、场内二次搬运、保修、各种材料验收及复试检测费用、与不同材料交接处打胶等。

　　3.0承包价格

　　本合同工程量按实际面积计算，花岗岩面板损耗率为1%，超出部分由班组自行承担。承包单价：干挂210元/平方米，其中材料130元/平方米、人工80元/平方米(此单价包括劳务费用)；湿贴25元/平方米。预埋钢板按实际签证，本单价包括2.0条工作内容中的所有材料、人工、检测费用、图纸内没有的项目而竣工验收所必须，乙方不得拒绝施工，甲方不予补偿。单价包干，因市场原因和政策原因引起的价格波动不予调整。

　　4.0付款方式

　　4.1工程款支付：按楼号完成工作量分龙骨、石材面层二个部分计算。龙骨完成后支付完成楼号龙骨部分价款75%，石材上墙完成后支付完成楼号总价75%，完成所有之填胶、清洁，拆除所有工作架并通过验收后支付至总价97%。

　　4.2质量保修金暂扣3%，待工程所需的各奖项评定验收后30天内支付完毕。

　　4.3工程款支付采用支票形式。乙方需提交等额发票，龙骨主材须提交增值税发票。

　　5.0工程期限

　　5.1根据甲方总进度计划，乙方应在进场后三天内，向甲方报送石材幕墙工程进度计划。含雨、雪天、农忙、节假日等一切不利因素影响(不可抗拒因素除外)。

　　5.2乙方在每周五、每月25日按实际工程进度向甲方代表提交下周、下月工程进度计划报告，并总结本周、本月工程完成情况。

　　5.3在确定有必要时，施工员可书面通知乙方暂停施工，并在提出通知后48小时内提出书面处理意见，工期相应顺延。乙方应按甲方通知停止施工，并妥善维护已完工工程，实施施工员处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后方可继续施工。

　　5.4乙方自身原因造成的工期延误，每延误24小时扣罚RMB1000元，延误进度超过预计进度15天，甲方可另找施工队代工，一切费用从乙方工程款中扣除。如重大设计变更，或因不可归责于乙方之事由，或不可抗力、政府指令，致需延长工期的，乙方得于发生延期原因2天内，以书面形式向甲方申请核定延期日历天数，经甲方核查属实后，合理确定延长日历天数。

　　5.5乙方因工程质量问题所引致的返工期间工期，不做工期的合理延长。

　　5.6未经甲方书面同意，乙方擅自变更工程计划、增减工程量，甲方有权要求乙方恢复原状，并承担由此引起的工期延误之责任。

　　5.7因甲方的原因，延误工期，应由甲方承担责任。若因非甲方原因造成停工，乙方可以退场，但甲方没有赔偿责任，结算须在退场后进行。

　　6.0工程质量和安全

　　6.1幕墙工程质量符合各项验收条款及国家规范标准及图纸要求、业主要求，并符合国家和省有关幕墙保修期及质量保证的规定。

　　6.2乙方在安装前先提交材料样板报业主审定，然后在现场按深化后设计尺寸安装幕墙样板，经业主确认后方可施工。样板费用已包含在合同总价内。

　　6.3乙方于施工前，应将所有进场材料按规范要求送检，如发现产品的品种、型号、规格、质量、颜色及厂家不符合图纸及合约规定，乙方应无条件退货，一切责任由乙方承担。

　　6.4乙方应提前24小时书面提请甲方对隐蔽工程验收，经验收合格，乙方实施下一步骤的施工；否则，乙方应及时做出整改，直到符合有关规范要求为止。

　　6.5本分包工程于施工期间及竣工后，如因乙方施工的质量问题产生的责任及费用，由乙方承担。检验检测及试验费用由乙方承担。

　　6.6乙方应提供所有材料的质量保证书，并配有国家有关部门颁发的准用证。

　　6.7本分包工程质量经验收未达到优良标准，将扣罚总造价的10%作为补偿。

　　6.8本工程自工程验收合格之日起，保修期为5年，在此期间若工程出现石材爆裂、墙面渗漏或其它损坏均由乙方在接总包通知48小时内到场负责免费修复，若乙方延时修复或不修复，甲方可自行修复，所有费用均由乙方承担。

　　6.9签订本合同时，应及时签订安全协议并交纳30000元安全保证金。

　　7.0甲方责任

　　7.1甲方仅提供乙方产品堆放地和工人住宿。

　　7.2施工水源、电源由甲方提供至施工楼层，但配电及开关盒及连接线等由乙方自行配置并应符合安全规范要求。

　　7.3甲方免费提供施工期间所需施工电梯和现有脚手架。

　　7.4乙方进场后两日内甲方组织有关单位对水准点、坐标控制点等进行交接验收并办理交验手续。

　　8.0乙方责任

　　8.1签订本合同前须向甲方提交相应的施工资质证明、营业执照、安全全产许可证等合法有效的相关证件。未经甲方同意，乙方不得自行停止施工，不得将该分包工程转包于第三人。

　　8.2乙方应自觉遵守国家各项劳动法规，按有关规定为其施工人员签订劳动合同，参加基本养老、失业、工伤、医疗等社会保险统筹，并按时缴纳各项社会保险金。

　　8.3乙方因上述5.0及6.0，

　　8.2条款所引致的情况，甲方有权终止合同。

　　8.4开工前由甲方提供乙方一套施工设计图纸和电子版。所有深化设计的幕墙施工图须经甲方认可。

　　8.5乙方进驻工地，应遵守甲方制定的'各项规章制度。

　　8.6乙方因内部变更、重组、解体等情况致使工程无法施工，应提前1个月通知对方，以便双方处理善后事宜(本条款)同样适用于甲方。

　　8.7乙方不得损坏甲方及其他乙方的成品、半成品及设备，否则，乙方承担由此产生的责任和费用。

　　8.8乙方于施工期间因乙方原因造成的场内人员伤害，乙方承担全部的法律和经济责任。

　　8.9本分包工程施工期间的成品保护及其成本支出由乙方承担，直至工程验收后呈交甲方为止。

　　8.10乙方承担现场实物样板制作安装费用。

　　8.11乙方必须接受的甲方对施工实施质量、进度、安全的监督管理，同时配合甲方做好与业主监理的协调工作。乙方负责工程的施工及施工原始记录、半成品、成品保护等工作。乙方的施工工艺方案均要甲方批准方能实施，但乙方自行承担施工中的一切质量安全责任，乙方无权代表甲方与业主、监理协调。

　　8.12为保证工程质量要求，乙方应组织精良的机械设备、技术管理人员、熟练工人投入项目施工。乙方签订合同时，必须附上主要的管理人员名单(包括项目经理、技术员、施工员、质量员、安全员、机械管理员等)。甲方有权要求乙方撤换不适合本工程施工的机械、人员，乙方应无条件接受。若因乙方原因造成工程尺寸、位置、强度等不符合图纸规范要求的，乙方应无条件返工，并采取措施，使甲方及监理满意，甲方有权依业主、监理或甲方制定的规定对乙方进行经济处罚，发生的一切费用由乙方负责。甲方质检人员随时对乙方工作进行检查复核，乙方要无条件接受甲方关于质量的合理要求。

　　8.13乙方应认真执行工程有关安全要求，编制落实相关应急预案，防止高空坠落、物体打击，触电等伤害事故的发生，落实、储备必要的应急材料、人员、机械，并认真进行预案的演练，确保紧急情况下，能有效启动应急预案。并采取足够安全预防措施，包括配置工人安全帽、安全带、劳保用品等，一切安全费用由乙方承担。乙方特殊工种操作人员应持证上岗，施工安全方案均要向甲方申报，甲方要求增添的施工安全措施、工艺等，乙方要无条件服从，乙方应有专职安全人员配合甲方安全部门工作，接受甲方安全生产检查，并服从甲方施工管理人员、安全人员的指令。乙方施工范围内的一切安全责任均由乙方负责。

　　8.14乙方应做好内部管理，对参加施工人员进行质量、安全、法制教育，确保文明、安全施工，并和当地政府群众搞好关系，自行缴纳当地政府的各项收费。乙方工人如有打架、闹事、盗窃、酗酒、赌博等不良行为，甲方将按规定予以经济处罚。若因乙方原因造成地方干扰，致使工程停工，乙方应负一切责任。

　　8.15乙方在施工期间应对本工程雇员投保人身意外伤害险,对机械设备等办理财产保险。甲方对乙方雇员的伤亡或财产损失不予赔偿，一切责任费用由乙方自行承担。

　　8.16工程开工后业主、监理、甲方或当地政府要求变更工程设计的，乙方应无条件接受变更后的施工要求，包括施工所需机械、人员、材料的变更，也不能免除乙方应负的一切责任。

　　8.17乙方必须遵守施工属地有关行政管理部门对施工现场的有关规定、法规和甲方有关现场管理的规定。如因乙方原因使甲方受有关政府主管部门批评和处罚，甲方双倍处罚乙方，并有权根据情节轻重撤换乙方。

　　8.18乙方应严格按照现行规范组织施工，若违反操作规程造成本工程及第三方损害责任及费用由乙方承担。

　　9.0材料管理

　　9.1乙方应按照经过审批的施工组织设计、施工方案、杭州市安全文明工地要求对施工现场进行合理布置，搭设必要的安全防护设施，及时申请材料堆放的场地，经甲方批准后再进行实施。

　　9.2若有需要，乙方应无偿提供材料质量证明书，相关电子信息、有关的技术参数。绝对不得使用不合格材料。

　　9.3材料堆放期间的责任由乙方承担，乙方承担施工期间的成品保护的责任和费用，直至工程验收(本分包工程)后交付于甲方。

　　9.4乙方应确保当日的工完场清工作，若因该项工作未落实或落实不够，甲方将对此处以经济处罚；但并不减轻乙方对落手清工作继续执行的责任。

　　9.5乙方因根据工程实际情况，提供材料供应商的有关资料。

　　9.6本工程施工期间，甲方有权随时抽检材料质量，乙方必须配合甲方之检验，必要时必须派人协助。

　　9.7特殊材料之检验，如须委托其它机关办理，其费用由乙方承担。

　　10.0工程验收

　　10.1乙方应积极配合甲方于本工程验收期间的各项工作。

　　10.2因工程验收而显示的质量问题，应根据国家规范标准或甲方指使及时整改，直到符合现行质量验收规范及相关规程要求为止，由此产生的经济支出由乙方承担。

　　11.0现场文明管理

　　11.1乙方非本值班人员不得留宿工地，违者扣罚乙方每人每次RMB100元，材料保管人员，值班人员要住在工地，夜间施工值班人员除外。

　　11.2乙方应将生活垃圾堆放于指定地点，并当天清理，外运不得随意堆放，违者乙方会被扣罚RMB100元/次。

　　11.3严禁乙方于本工地内任何地方赌博，违者乙方会被扣罚RMB100元/次。

　　11.4严禁乙方在本工地范围内任意大小便，抽烟，违者乙方会被扣罚RMB100元/次。

　　11.5严禁乙方在工地范围内打架斗殴，违者乙方会被扣罚RMB1000元/人。

　　11.6严禁乙方在无书面手续的情况下擅自使用明火，违者乙方会被扣罚RMB500元/次。若由此而对本工程造成其他损失的，由此产生的责任和费用由乙方承担。

　　11.7乙方应严于律己，不得窃取甲方的设备或其他财物；亦不得窃取其他乙方及其个人的财物，违者乙方(涉案人员)会被扭送公安机关并处以RMB3000元的扣罚。

　　12.0其他

　　12.1本分包工程甲乙双方必须签定安全协议。

　　12.2本合同未尽事宜，双方协商解决；若协商无效，报请当地仲裁委员会裁决。

　　12.3本合同一式四份，双方各执二份。

　　12.4本合同在双方合同签字盖章后生效，工程完工验收合格，结清工程款后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　幕墙设计合同 4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，就___________________________外装饰安装工程的施工安装事宜，达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________外装饰安装工程

　　2、工程地点：______市______工业园

　　二、承包方式

　　包加工、包安装：乙方负责全部或部分制品加工，负责制品的工地内装卸运输、安装及工程施工的安全、质量和工期及善后维修。

　　三、承包内容及范围

　　1、按甲方提供的图纸和技术质量标准负责_________楼外装饰安装工程工程的清包工施工安装任务，按甲方提供的施工图及国家相关规程规范施工，达到甲方的质量要求和工程进度要求。

　　2、负责所有材料的卸车，现场水平搬运、垂直搬运和保管。

　　3、现场的测量、放线、验线。

　　4、负责所有制品、配件、辅料的施工和安装。

　　5、协助甲方进行隐蔽记录、验收记录资料的整理和归档。

　　6、负责周边收口处理，防雷节点处理，伸缩缝、沉降缝处理等。

　　7、成品保护及成品清洁。

　　四、工程量及单价、总价

　　注：本合同承包方式为单价一次包定，不予调整。本单价包括：安装人工费（含钢支座焊接）；钢结构现场断料、切角、调直、成型、防腐；防雷、防火隔断；现场零星加工；预埋件修正、补埋；场内垂直及水平运输费；拆架前的一次性外墙装饰工程清洗费；成品保护费；施工机具费(含消耗性工具材料,如氧气、乙炔、钻头、锯片、螺丝刀等)；远征费；节假日加班费；误工费；劳保费；赶工费；暂住人口费；住宿费、临设搭设(含现场办公、住宿、仓储等)；文明施工费（统一着装）；安全保险费及现场协调等费用。如甲方设计变更，应先签证，后施工。

　　五、工程计量方式

　　1、以外露展开面积计算工程量。

　　2、玻璃幕墙板块粘接、幕墙等层间封板、防火板、钢梁吊装条及所有伸缩缝、沉降缝等均视为已含于合同单价之内，不另计工程量。

　　合同总价暂计人民币：_____________________元（大写___________________________元整）。合同结算价等于合同单价乘以实际完成工程量再加上现场签证计算。

　　六、结算方式

　　本工程采用单价包死，工程量按实收方的方式进行结算。

　　七、付款方式

　　1、施工开始后,甲方每月按实际完成的工程量的80%支付乙方工程进度款。

　　2、安装款支付至合同总价的80%时,甲方停止付款。

　　3、甲方和业主办理完施工结算后，甲方立即与乙方办理施工结算。结算完毕五天内,甲方支付至工程总造价97%给乙方。

　　4、保修期为贰年，保修金为3%。保修期自工程竣工验收合格之日起计。保修期满一年后，甲方在3日内支付2%的保修金，保修期满二年后，五日内甲方将一次付清1%的保修金（不计利息）。

　　5、乙方合同单价为不含税价。

　　八、双方责任

　　1、甲方责任

　　1.1负责协调乙方与土建总包、业主、监理公司的关系，使工程能顺利进行。

　　1.2提供现场施工用水、用电。

　　1.3提供乙方现场施工人员住宿场地和材料临时周转、堆放场地。

　　1.4提供施工图纸、技术要求及施工规范、施工进度计划，并负责技术交底。

　　1.5按进度提供安装所需的材料、配件、半成品。若因主要材料供应原因造成误工五天以上的，甲方签证确认支付乙方误工人员10元/天.人的生活费。甲方积极协调，保证脚手架及垂直运输工具的正常使用。提供现场办公室、工人住宿区、库房的搭设材料。

　　1.6协助乙方办理进出工地的出入证。

　　1.7审核乙方各项报表,及时支付工程款。

　　1.8行使管理、检查及监督的权利，发现问题及时纠正。

　　1.9负责施工队伍进场前的安全教育及技术培训。

　　1.10负责协调土建总包提供现场施工的“三线”基准。

　　1.11指定现场代表为：项目经理_________。

　　1.12项目经理根据施工进度要求，有权要求乙方增减劳动力。

　　1.13按合同及时支付安装费，支付形式为现金或银行转帐。

　　1.14若乙方不能满足工程进度及质量要求，甲方有权根据工程需要，在签订安装合同后，可部分或全部地将工作任务授权其他施工队伍完成而不作任何赔偿。

　　1.15由于甲方设计或其它原因造成返工的，由甲方承担返工费用。

　　2、乙方责任

　　2.1编制组织机构（含相关人员名单），施工组织设计方案报甲方审批，确保施工队伍稳定、分工明确、技术熟练；管理组织机构完善。

　　2.2乙方应配备专职的质量检验员，承担工程安装的工序检验工作，并填写、收集、保存原始质检记录，对于隐蔽及各分项工程，乙方应先作详细的检验，做好隐蔽验收资料，自检合格后报甲方验收。

　　2.3在施工过程中必须严格执行有关技术规范，质量标准，保证施工质量和施工进度，施工安全，并自觉接受甲方及政府相关部门、总包及监理的监督。

　　2.4在施工过程中必须向甲方设计人员和管理人员及时报告现场结构异常情况，提供相应数据并对其准确性负责。

　　2.5自备施工安装必需的全部工具和有公司标识的工作服、安全带、安全帽，以及现场施工人员生活必需的用品。负责搭设现场临设住宿区、办公室、库房、临时加工场地等。负责水平及垂直施工、办公照明电路的材料及线路铺设。必须保证充足劳动力，确保施工进度，需要时不得以任何借口不增加人力；否则，甲方可灵活安排其他施工队进场施工，费用从安装费中扣除。

　　2.6购买施工人员保险，并承担人身、设备等事故造成的损失和责任，负责赔偿因事故对第三者造成的伤害及损失。

　　2.7严格按照甲方提供的图纸及JGJ102—96幕墙规范施工，由乙方原因造成的施工错误、返工，由乙方承担责任。

　　2.8负责材料的保管和保护，包括：

　　①甲方材料到场后，甲、乙双方的材料管理员应对材料的`到货数量、质量予以确认，并且在交接单上签字确认。

　　②材料入库后，应保证堆放整齐、标识明确、安全稳固，不破损、不混乱、不被盗，否则，由乙方承担责任。

　　③施工过程中，应该派人巡查已上墙的制品和材料，对总包和其它分包损坏的制品，必须立即书面报告甲方。

　　④对于工程施工中剩余的材料，乙方应代为妥善保管，等候甲方处理。

　　⑤对于工程施工中发现的质量问题，应立即书面报告甲方。

　　2.9乙方必须严格执行安全操作规程，设置安全检查员，服从总包及监理公司的管理，发生下述情形之一，甲方有权对乙方施工人员予以处罚，罚金从工程款中扣除。

　　①不戴安全帽；

　　②高空作业，不戴安全带；

　　③不穿工作服；

　　④赤脚或穿拖鞋；

　　⑤无焊工证、电工证从事电焊及电气作业；

　　⑥其它违反安全规章制度的行为。

　　2.10持证上岗，特殊工种必须提供有效证件。

　　2.11参加甲方的各种会议、汇报和填报进度及质量、安全情况，并做好施工日记。

　　2.12涉及与第三方的关系协调时，乙方应报告甲方工地代表，由甲方负责协调。

　　2.13严格管理好施工作业人员，杜绝打架、吵闹及损坏他人财物，偷盗他人财物的事件发生，否则，甲方有权勒令违纪者退场。

　　2.14负责施工现场的清洁卫生和居住场所的清洁卫生，做到工完场清。

　　2.15乙方必须保证工程施工进度，必须协助进行脚手架踏板的翻转，吊篮的移位等工作。

　　2.16乙方必须保证工程施工进度，自觉接受甲方和现场领导的工作调度及安排，因乙方原因造成工程进度延误而致业主或总包罚款的，全部由乙方承担。

　　2.17乙方现场代表：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　九、质量标准及要求

　　1、质量控制标准

　　应符合国家相应施工及验收规范及本公司幕墙工程安装作业指导书要求。

　　2、质量要求

　　2.1安装破损率：安装损耗率控制在1%以下，超出部分按超出部分价值50%扣安装费，节余部分按同比例奖励。工现场材料、配件、半成品被盗或其它损伤所造成损失由乙方自负。

　　2.2施工质量要求达到优良。不符合设计要求、质量不合格者、工程达不到甲方要求等级标准，甲方有权要求返工、停工或罚款，直至辞退，由此造成的一切损失由乙方负担。

　　十、工程工期

　　1、初步施工工期为20__年5月9日至20__年9月10日，具体时间依甲方的最后指示为准。

　　2、签约双方中的任何一方，由于不可抗力（如四级以上地震、八级以上的持续壹天的台风及战争等）的因素影响正常施工时，经甲方代表同意，工期顺延。

　　3、因乙方原因导致工期延误，工期每延误一天罚款壹仟元。

　　十一、仲裁

　　本合同期内甲乙双方如发生争议，应及时协商解决，若协商不成，由经济仲裁部门进行仲裁，仲裁为最终决定，对双方均具约束力，仲裁费用由败诉方负担。

　　十二、其它

　　1、工程为专业性工程，不允许转包。若发现乙方转包，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

　　2、因乙方安装质量问题，导致验收达不到本合同质量标准时，由乙方承担业主方罚款。

　　3、因乙方自身原因，延误本合同工期并造成经济损失时，由乙方承担业主方罚款。

　　4、本合同未尽事宜,双方友好协商,订立补充协议,具有同等法律效力。

　　5、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自签字之日起生效,至结算工程款后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　幕墙设计合同 5

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项，经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包内容：

　　4、承包方式：包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。

　　二、合同工期

　　1、开工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、合同工总日历天数天。

　　4、总工期内容：包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、中间验收、自检整改、工程清洁。

　　5、工期延误：如遇到以下情况，经甲方代表签证总工期则相应顺延。

　　①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。

　　②因设计变更和工程量增加。

　　③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时

　　④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。

　　⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进行。

　　⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录，甲方在七天未答复时。

　　6、暂停施工：甲方和监理派出的甲方或监理代表认为：

　　①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

　　②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理代表做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。

　　③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

　　④因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　三、质量标准

　　1、施工图设计：应符合国家标准和行业规范

　　①玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。

　　②建筑幕墙JG3035-1996。

　　③金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-2001。

　　④建筑结构荷载规范GB50009-2001。

　　⑤建筑抗震设计规范GB50011-2001。

　　⑥其它：建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。

　　2、工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。

　　①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

　　②双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、检查和返工：

　　①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工，随时接受甲方或监理代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　②工程质量达不到标准规范部分，甲方或监理代表一经发现，应要求乙方拆除或重新施工，乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的`、应追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

　　④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款，由甲方承担。

　　4、隐蔽工程的中间验收：

　　①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。

　　②甲方或监理代表不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方或监理代表应承认验收记录。

　　③经甲方或监理代表验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，甲方或监理代表不在验收记录上签字，视为甲方或监理

　　代表已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

　　④重新检验，无论甲方或监理代表是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔，并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　五、合同价款

　　1、工程总金额：（人民币）

　　2、工程付款方式：

　　（一）预付款：合同签订后一周内，向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款，以支票形式汇入乙方账户。

　　（二）进度款：

　　1) 每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。

　　2) 工程安装完成后支付至合同总价90%.

　　3) 结算完成支付至结算总价的95%

　　3、工程量确认和结算规则：

　　①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。

　　②甲方提供的设计发生变更，经甲方以签证作结算根据，调整合同价款。

　　③建筑结构有较大变化影响工程安装，经甲方签证作结算依据，调整合同价款。

　　④报价确认的材料，施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。

　　⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积。

　　六、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　3、安全防护。乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方或监理代表提出安全防护措施，经甲方或监理代表认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

　　4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定即上报有关部门并通知甲方或监理代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故聘任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　甲方：（签字）

　　乙方：（签字）

　　日期：

　　幕墙设计合同 6

　　委托人(甲方)：

　　承接人(乙方)：

　　甲方委托乙方承担设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同签订依据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计管理条例》。

　　1.2国家及西安市有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　第二条设计依据

　　2.1甲方发给乙方的设计委托书或中标函。

　　2.2甲方向乙方提交的有关资料和文件。

　　2.3乙方采用的主要技术标准：

　　幕墙技术要求应符合国家标准GB/T 21086-20xx《建筑幕墙》、JGJ102—20xx《玻璃幕墙工程技术规范》和JGJ133—20xx《金属与石材幕墙工程技术规范》、《企业标准》的相关要求。

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1本合同书;

　　3.2中标函(文件);

　　3.3甲方提出的书面要求;

　　3.4 招投标文件(图纸)

　　第四条本工程项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

　　第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

　　第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条设计费用

　　7.1甲方应向乙方支付本合同项目的设计费为2元/m2(暂按叁万平方米计算，结算时按施工图实际面积计算)。

　　第八条设计费的支付方式

　　8.1本合同生效后3天内，甲方向乙方预付设计费壹万元作为定金，本合同履行后定金自动抵作设计费。

　　8.2乙方提交本合同规定的设计文件时，甲方支付其余设计费。

　　第九条双方责任

　　9.1甲方责任

　　9.1.1甲方按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合第六条规定的交付设计文件时间顺延。

　　9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的'资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或加订文件)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量给予补偿。

　　9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，逾期支付的，每天承担应支付金额百分之一的违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或其他审批单位对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　9.1.5甲方要求乙方在合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应给予补偿。

　　9.1.6甲方应为乙方勘探现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　9.2乙方责任

　　9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为30年(胶、五金配件等附件为_____年)。

　　9.2.3负责对外的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

　　9.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　9.2.5由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。

　　9.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应赔偿甲方总设计费的40%。

　　9.2.7乙方交付设计文件后，应参加甲方组织的有关单位/部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方应承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条争议

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的：

　　1、由建设行政主管部门调解;

　　2、调解不成的，向当地人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2乙方为本合同项目的服务至幕墙施工图审批结束为止。

　　12.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

　　12.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国考察费用由甲方承担。

　　12.5甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，需另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　12.8双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　幕墙设计合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

　　一、承包内容：

　　1、工程承包内容：257平方米玻璃幕墙，350平方米大白玻制作、安装等，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

　　2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。

　　二、工程总价及数量：

　　1、乙方承包该工程的制作及安装，

　　其中：257平方米玻璃幕墙的单价为：65元/平方米；350平方米大白玻的单价为：50元/平方米；合同总价为：34205元人民币。

　　2、本合同工程量暂以理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。

　　三、工程制作、安装及质量要求：

　　1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。

　　2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）的要求。

　　四、工期：

　　2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

　　3、暂定工期为：30天完成。

　　五、工程验收质量保证：

　　1、工程验收按国内现有国家行业标准（JGJ102—96）进行。

　　2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

　　3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款；若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。

　　六、付款方式：

　　1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。

　　2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费（20元/天，一周一发）。

　　3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收后一次付。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方应提供与该工程设计、施工一份；

　　2、按合同规定及时支付款项；

　　3、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题；

　　4、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同；

　　5、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

　　6、督促各单位保护好乙方产品，如发现有意破坏，责任由破坏方负责，由甲方协调。

　　7、如变更设计，需提前一周内通知乙方，否则造成成品、半成品的报废，责任由甲方负责；

　　8、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

　　乙方责任：

　　1、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行；

　　2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方；

　　3、在施工中由于乙方本身原因造成的'停工、返工，应由乙方负责；

　　4、负责未验收前的成品保护

　　5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

　　6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。

　　7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。

　　八、其它

　　1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件，并具有法律效力。

　　2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。

　　3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，合同经双方签章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　幕墙设计合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包工程范围

　　湖南中医学院1#教学楼、图书馆(A区)玻璃幕墙与铝合金门窗工程。包括：型材矫正、放样下料、切割断料、钻孔组装、制作搬运。现场搬运、安装、校正框扇、裁安玻璃、五金配件、安装框料、玻璃配件、周边塞口、清扫、塞缝按长沙市强制性规范施工、纱窗等，及与玻璃幕墙与铝合金门窗相关的一切工作。

　　四、承包工程期限：1#教学楼玻璃幕墙与铝合金门窗工程于______年______月______日竣工，图书馆(A区)工程按甲方计划竣工,甲方保证施工工作面。

　　五、承包方式：包工包料，以清单报价包干(包一切费用，包一切施工机械和工具，甲方不再承担其它任何费用)。

　　第二条工程结算

　　1、合同价格：按甲方中标工程量清单报价(1#教学楼玻璃幕墙与铝合金门窗工程中标总价385839.06元人民币，图书馆(A区)玻璃幕墙与铝合金门窗工程中标总价576316.79元人民币)加玻璃幕墙与铝合金门窗工程变更费用结算，变更费用的确认以审计终审结果确认的为准(从建设方所办纱窗、塞缝签证量进入乙方的结算量)。玻璃幕墙与铝合金门窗工程完工后30天内，

　　2、甲方代扣代缴税费。乙方提供收款收据、甲方用转账支票支付。甲方按投标报价时的汇率折成人民币与乙方结算。

　　3、甲方已交纳的部分规费应按造价比例分摊：定额测编费玖佰肆拾肆元壹角壹分(￥944.11)、保险费壹仟伍佰叁拾玖元肆角伍分(￥1539.45)、中标交易服务费壹仟零伍拾捌元叁角柒分(￥1058.37)、安全服务费用玖佰肆拾肆元壹角壹分(￥944.11)、质监费用壹仟伍佰叁拾陆元叁角伍分(￥1536.35)等费用由甲方从工程结算款中按实计算并代扣。

　　4、乙方进场后需向甲方提供承包范围内的各种检测资料、厂家的资质证书，以备甲方向有关部门作交工验收备案资料使用，否则不予结算。

　　5、玻璃幕墙和铝合金门窗的所有相关的试检费均由乙方承担。

　　6、自乙方进场之后甲方每月底按工程进度产值的60%付款。待工程完工后付至工程款的70%，工程竣工验收并办理结算后一个月内付至工程款的95%，工程保修期满后一个月内若无质量问题付完余款。乙方配合甲方办理与建设单位的工程结算。具体付款视业主与公司支付工程款而定。

　　7、相关的水电费由乙方承担，包干费用为1000元人民币。甲方在结算工程款中扣除

　　8、未尽事宜以甲方与建设单位签定的施工承包合同为准。

　　第三条工程质量

　　根据国家质量验收规范和评定标准验收，并由建设单位、监理单位和质检站进行验收(型材厚度、规格、玻璃的平整度、厚度达到业主及甲方的认可)，质量必须保证优良，否则按工程款的95%结算。乙方按照施工图纸和设计要求，精心组织施工，确保工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其造成的工料损失及一切费用，由乙方承担。

　　第四条安全文明生产

　　一、乙方应有一整套完善的安全措施要求，甲方应有专人进行监督检查，乙方必须执行施工现场有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，确实做好安全防范措施。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其造成的损失及一切费用由乙方承担，甲方概不负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的物品由乙方自行解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　四、乙方在施工中所需材料设备应按甲方要求及指定地点进行堆放，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁，确保安全文明施工。

　　五、乙方在施工过程中施工人员要穿戴整齐，建筑垃圾要定期清理，不得乱抛乱掷。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，甲方提供宿舍,乙方工人统一在甲方食堂就餐。

　　二、乙方使用女工的话，应提前通知甲方，得到甲方认可后，乙方应办理一切相关证件，手续应符合国家相关法律法规的规定。

　　三、乙方工人应按照甲方要求遵守宿舍管理制度，保持宿舍卫生整洁，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。甲方将不定期进行抽查。

　　四、未经许可一律禁止使用电炉、空调及其它用电加热器具。

　　五、乙方必须按照中建CI要求安全文明施工。

　　第六条现场管理

　　一、甲、乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一指挥下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、出入施工现场的施工人员要佩戴工作标志，不准外来人员出入现场

　　第七条违约责任

　　一、乙方承包的工程项目，不得再行分包。玻璃幕墙及铝合金门窗工程经检验达不到国家验收规范规定的，甲方有权终止合同。造成返工的损失，乙方应予全额赔偿。延误的工期由乙方自行调整赶上，否则按违约责任有关条款处理。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，罚款贰仟元/天(__元/天)。并赔偿因工期延误造成的.甲方的一切经济损失。

　　第八条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商。协商不成时，解决不了的，可由工程所在地仲裁委员会仲裁。

　　二、本合同一式伍份，甲方执正本叁份，乙方壹份。其余壹份，报送一公司项目管理部备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其它条款：

　　1.乙方如需与建设方、监理方、设计院联系处理问题时必须和甲方协商，并与甲方有关管理人员一起，使用甲方公函与表格。

　　2.乙方向甲方提供玻璃幕墙与铝合金门窗交工验收备案资料原件套，与结算有关的签证资料原件壹套，在验收后一个月之内提供给甲方。

　　3.其它材料保证质量，并按规范有厂质证明及复检报告。

　　4.乙方须遵守甲方与建设单位签订的工程承包合同及建设单位的招标文件的有关规定。

　　5.甲方需提供良好的施工条件，如运输通道、库房、宿舍、每层配电箱一个，技术交底等。

　　第九条合同有效期

　　本合同自双方盖章之日起生效，工程全部竣工并结算付款完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　幕墙设计合同 9

　　甲方（发包方）：________

　　乙方（承包方）：________

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就________玻璃幕墙及采光顶工程达成以下条款，以便共同遵守。

　　一、工程名称：________玻璃幕墙及采光顶工程

　　二、工程地点：________

　　三、工程承包内容及范围：

　　1、乙方负责按照设计图纸、变更文件规范要求验收标准，玻璃幕墙及采光顶的制作、安装、保证正常使用。

　　2、施工所需各种材料、加工机械设备、各种工具均由乙方自理。

　　3、由甲方负责协调施工现场的脚手架及垂直运输机械的正常合理使用。

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：20__年6月1日；竣工日期：20__年6月31日工程总日历天数：30天

　　2、施工过程中，如因人力不可抗拒等原因工期相应顺延；

　　五、工程质量及材料要求：

　　1、各种材料下料、制作安装，接头位置、焊接等均应符合规范要求。如不按要求发现一次罚款200元。

　　2、对现场监理提出的问题应立即安排人员处理，严禁拖延或不整改。

　　3、如某部位存在严重问题，须返工的罚款3000元。

　　4、按国家相关规定要求进行工程质量保修。

　　六、暂定工程价款：壹佰肆拾壹万元整（￥：1410000元）

　　七、工程价款的拨付及结算方式：

　　1、工程款的支付：

　　1）、合同签订一周内甲方拨付给乙方10万元，作为备料款。

　　2）、全部工程安装完成验收合格后由甲方根据实际完成工程量确定工程总价，付至工程总价的'97%，留3%作为工程维修金。维修期满后结清。

　　2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用；如因工程设计变更造成工程量增减，按相关规定进行相应增减。

　　八、考核验收：本合同甲方要求在以下方面对乙方进行考核后方可决算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故，发生的任何费用均由乙方承担。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、工程所使用材料必须符合设计要求，经业主、甲方、监理认可，否则不得使用。

　　4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　九、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十、乙方责任：

　　1、服从甲方对整个工程的运行计划指挥。按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。

　　3、材料进场时，由乙方卸料，配合甲方项目部收料人员共同验收，核对材料的合格证、标牌、规格、数量，并按材料的规格不同，有序、合理的堆放整齐，做好防锈保护工作。

　　4、乙方必须将废料堆放入池，做好工完料净场地清工作。

　　5、本工程所需的机械及劳动防护用品全部费用由乙方承担。

　　6、本班组在其相关工序开始前和结束后，与其工序相关的班组必须办理相关交接检手续。

　　7、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，乙方必须按月将工人工资发放，如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。

　　8、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　9、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。

　　十一、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利息；

　　（2）因甲方原因延误工期超过十日的，应向乙方支付怠工费，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付本合同总价款0.5%的违约金；

　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，乙方应赔偿甲方材料损失费、工具、机械租赁费以及因工期延误给甲方所造成的所有损失；

　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付合同总价款2%的违约金，如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十二、本工程甲方委派吕国亮同志为现场负责人，乙方委派周国跃同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十三、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十四、本合同一式两份自签定后即生效，至全部工程施工内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　幕墙设计合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务，为明确双方权利、义务关系，现甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，特制定如下条款，望双方共同遵守，严格执行。

　　一、工程概况

　　1.工程项目名称：郧西电力公司办公楼

　　2.分包工程名称：郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程

　　3.工程地点：郧西

　　4.质量要求：优良

　　5.工期：年月日至年月日

　　二、合同范围

　　办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容，含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。

　　三、工程要求

　　1.乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后，乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)

　　2.乙方严格按照设计要求及《金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-20_，J113-20_》的要求进行施工。

　　3.乙方接受甲方在现场的领导和监督。

　　4.乙方接受现场监理的监督。

　　5.施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

　　6.双方约定的隐蔽工程中间验收项目：埋件、龙骨。

　　7.乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收，不合格者必须无条件重做。

　　四、合同价款与工程量

　　1.本合同价款暂定为： (大写)：

　　其中：工程材料费为：工程人工费为：

　　本合同综合单价中包括但不限于：各种主材辅材费(运至施工现场并保管的全部材料费用)、安装费、现场内材料二次搬运费;乙方施工人员和机械的进出场费;乙方的各项管理费用、施工人员的工伤医疗及疾病医疗保险、养老统筹保险、施工人员的随手工具劳保用品及交通费、乙方后勤保障人员的工资、生活费(含住宿用品及餐具)、教育经费、交通工具租赁费、人员工资、冬雨季施工降效费、抢工费、人工降效及技术措施费、场地清理费、工(器)具加工费、不可预见费、各类管理费用、各种办证费、工作范围内施工必须的一切其他材料费及工机具配件、各种机械配件、机械的维修保养费用、劳保费、管理费、利润、为抢工期夜间施工造成扰民、民扰的协调工作及费用、成品保护费用、有关文件规定的现场经费及各种取费等合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用。

　　2.本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化，本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动，且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。

　　3.除工程量按实调整外，乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增，甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)

　　4.合同工程量：按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。

　　5.除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时，单价可进行调整。否则单价均不予调整。

　　6.发生建设单位签字认可的变更洽商时，按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量，此部分工程量和单价经建设单位确认后，对单项变更金额超过___元人民币的变更洽商，做相应的增减帐调整。

　　7.本合同工作内容不产生杂工，任何人签认的杂工均无效。

　　五、承包方式

　　1.本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审，检验合格后方可使用。

　　2.外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。

　　3.甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况，在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失，均由乙方负责。

　　4.除非甲方的书面认可，在合同价款之外，乙方以任何形式的索偿及调整，甲方均不予确认。

　　六、工程价款的结算与支付

　　1.本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。

　　2.甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单，依据设计院认可的二次设计详图，依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20_)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。

　　3.关于工期违约的具体结算程序：在本合同工作结束时，因乙方原因造成工期延误，在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的，则乙方承担由此发生的抢工费用。

　　4.关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序：甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-20_，J113-20_》对乙方进行考核，如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时，将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%，并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时，将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%，并由乙方承担产生的一切后果。

　　5.乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书，甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。

　　6.乙方施工完成并验收合格后，甲乙双方办理最终结算，根据建设单位支付甲方的工程款情况，支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准，甲方有权不支付乙方结算工程款，直至乙方提供合格的竣工资料。

　　7.本工程保修期为2年，结算价款的10%将作为保修金，在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。

　　8.甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜，上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。

　　9.本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险，若在合同履行过程中出现材料涨价，材料差价由乙方自行承担，甲方不做任何补偿。

　　10.税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)

　　七、工程质量

　　1.质量要求优良。

　　2.乙方应保证所用材料的质量达到设计要求，符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。

　　3.乙方必须要有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。

　　4.到场构件，由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题，导致安装时无法安装，无论甲方是否验收，给乙方带来的经济损失由乙方承担。

　　5.所有材料均应规范规定进行复试。

　　6.乙方必须保证工程满足甲方的质量要求，如有违约，其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

　　7.乙方必须对其承担的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。

　　8.分项工程合格率100%，优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。

　　9.满足甲方技术交底中的要求。

　　10.施工过程中如出现质量不合格，限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。

　　11.施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改，质量检查人员有权处以500元/次罚款。

　　12.每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表，以此确认质量完成情况，作为当月结算依据。

　　八、工期要求

　　1.合同工期：20____年____月____日至20____年____月____日。共个____月。

　　2.整体施工进度满足甲方总体进度计划要求，能随时突击完成局部关键部位工程量。

　　3.乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工，并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算，含法定节假日)内完成全部安装工程，工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。

　　4.甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图，乙方应认真阅读，并据此制定该专业工程进度计划表，交甲方审核后严格组织落实。

　　5.乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限，如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。

　　6.非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

　　九、甲方责任及事项

　　1.甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。

　　2.甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。

　　3.负责乙方与其它各工种的协调工作，及时向乙方提供工作面。

　　4.对乙方施工及管理进行监督及协调。

　　十、乙方责任及事项

　　1.负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。

　　2.负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。

　　3.施工中按章办事，严格按施工方案施工，每道工序完成以后，必须由项目有关人员检查合格之后，才可进行下道工序。

　　4.乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力，严格按照国家规范及市属有关规定组织施工，并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工，以确保工期、质量和安全，并对此全面负责。

　　5.乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。

　　6.乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。

　　7.向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。

　　8.乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表，施工中应考虑与其他专业的密切配合。

　　9.乙方施工人员应严格遵守甲方各项规章制度，安全文明施工，达到武汉市安全文明样板工地标准。

　　10.乙方应定期对生产人员进行文明生产教育，遵守甲方的文明施工生产的管理规定。

　　11.乙方所有进场人员必须严格管理，统一服装，统一安全帽，统一安排、指挥。

　　12.乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

　　13.特殊工种须持证上岗，特别是电焊工，必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外，凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失，以及由此发生的所有费用，概由乙方负责。

　　14.乙方人员无论在生活区或施工现场内，应遵守甲方的.有关规定，凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博，均扣除1000元以上的罚金。

　　15.由于本分包工程的特殊性，因为施工条件不具备造成的暂停施工，其劳动力由乙方自己调节。

　　16.负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。

　　17.进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作，费用由乙方承担。

　　18.乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料，不得无故破坏，如发现外来人员破坏工地财物，应及时汇报甲方管理人员，甲方将按实际情况予以奖励。

　　19.遵守市容、环卫部门有关规定，承担因违反规定造成的罚款，造成对甲方的罚款由乙方全额承担。

　　20.必须认真贯彻实施ISO9002质量管理标准体系及ISO14002环境管理标准体系，坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。

　　21.积极参加和配合甲方的贯标活动，积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

　　22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。

　　十一、工程管理

　　1.乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员，不得无理顶撞，违者对当事人罚款500元/次，劳务队罚款1000元/次。

　　2.乙方必须服从甲方的各项管理规定，对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款，罚款从当月分包费中扣除。

　　3.甲方发放的各种合理的函件，乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可，并自愿承担由此造成的一切后果。

　　4.在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时，经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场，乙方应予接受，并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

　　5.乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

　　6.乙方管理机构名单作为合同附件，一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定，主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整，需征得甲方同意，私自变更管理人员及施工人员的，甲方有权处以1000元以下违约罚款，并视情节、后果严重，有权解除分包合同。

　　十二、安全文明施工

　　1.乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度，严格按规范施工，特殊工种应持证上岗，如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故，由乙方负责，并按事故轻重扣除违约金。

　　2.严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。

　　3.对违反安全生产、消防、保卫管理的行为，项目管理人员有权处以1000以下罚款，情节、后果严重的按有关规定执行。

　　4.乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》，进入现场人员必须戴安全帽，高空作业系安全带。

　　5.为保证施工人员的稳定性，乙方进场后三天内，提交给甲方一份施工人员花名册，同时交一寸免冠照片二张，以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。

　　6.乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任，发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育，不定期进行安全抽查。

　　7.特殊工种操作者，必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证，严格执行操作规程，否则出现安全事故，甲方不负责任。

　　8.本工地以创建“安全文明工地”为目标，乙方与甲方签定《安全责任书》。乙方人员应同甲方一起共同努力，做到“文明施工、安全生产”，不得以任何理由与周围居民发生纠纷，如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。

　　9.在本合同工程的施工过程中，甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡，财产的损失和损害不予赔偿。

　　10.乙方进场的材料和工机具必须为合格产品，质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时，造成的全部损失由乙方承担。

　　11.乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。

　　12.乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的，一切费用均由乙方负责。

　　十三、工程竣工资料要求

　　1.乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(DBJ01-51-20_)的规定执行，并满足甲方对档案资料管理的要求，在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。

　　2.乙方如不按要求提供工程档案资料的，甲方有权扣留乙方的剩余工程款，并且不予进行工程竣工结算，直至提交完整合格的档案资料为止。

　　十四、工程保修

　　1.甲方预留结算总价的10%作为保修金，在保修责任期(两年)满后，甲方向乙方发出保修完成证明书后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任，则甲方有权自行或委托维修，费用从保修金中直接扣除，若有不足，甲方可另行追索。

　　2.在保修责任期内，乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

　　十五、合同争议的解决

　　甲乙双方在履行合同的过程中发生争议，应本着友好合作的精神协商解决。协商不成，提交湖北省仲裁委员会，按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。

　　十六、其它事项

　　1.在乙方施工范围内，部分工作量如由甲方代理完成时，其费用按实扣减(经双方认可)。

　　2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定，视同乙方违约，乙方承担甲方由此造成的全部损失，并承担合同总价10%的违约金。

　　3.施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工，已签证为准;否则将被视为无效。

　　4.本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容，按合同要求结清工程款后即宣告终止。

　　5.合同未尽事宜，双方协商另订。

　　6.本合同正本贰份，双方各执一份，副本六份，交双方各职能部门保存。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　幕墙设计合同 11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　承包方：（以下简称丙方）

　　根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽外墙装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方管理，丙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。

　　一、工程名称及内容

　　1.1工程名称：酒店（1#~4#企业总部）裙房石材幕墙装饰工程；

　　1.2工程地点：；

　　1.3工程内容：幕墙装饰工程所有干挂石材幕墙、清洗预埋挂件、防雷接地、主入口钢架等等图纸中所有内容。

　　二、合同价款及承包方式

　　2.1合同价款：估算人民币约陆佰伍拾万元整（￥：6500000元）。本合同采用固定单价（大面平板559.00/m2、裙楼腰线609.00/ m2、裙柱面590.00 m2、檐口菱形状面板750.00 /m、勒脚板线条278.00/m、勒脚平板643.00/ m2、裙楼大面弧形板905.00/ m2、裙楼弧形线条386.00/ m、裙楼勒脚弧形板939.00/ m2、）确定合同价款。本合同价中对应投标中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如有设计变更按变更后工程量，其中图中的裙楼石材为湖北黄金麻，勒脚1.20m高为（英国棕）以上用料均不作调整。

　　2.2承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收（含施工资料）通过，严禁转包。

　　2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验检测费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含乙方配套费）包干费用。乙方配套费由甲方与乙方结算。

　　三、工期要求

　　3.1开工时间：_____年_____月_____日；竣工时间：_____年_____月_____日；工期共90个日历天。

　　3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。

　　3.3竣工日为为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。

　　3.3.1通过甲乙方、设计、监理、乙方和相关质检、消防验收单位共同验收并完成整改。

　　3.3.2丙方退场，施工场地腾空，已交完毕。

　　3.4乙方必须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后由丙方实施。

　　3.5在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可做顺延：

　　3.5.1合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的30％）直接影响施工进度；

　　3.5.2甲方进度款支付滞后2周以上的；

　　3.5.3不可抗力因素；

　　3.5.4丙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；

　　3.5.5甲方同意顺延工期的其他原因。

　　四、合同工程款支付

　　4.1本工程无预付款。

　　4.2工程款（进度款）支付：按月完成工程量的70％支付上月工程款(按已完成工程量扣减相应发生的甲供材料款)。工程完成后，付至合同价的80％后暂停支付，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不在增加其他资料15天内付至合同价90％，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95％，尾款5％留存作为质量保证金，若无质量问题，保修期满后结清余款（满1年退还质量保修金的40％），不计利息。支付至结算款的95％时乙方应提供至全部结算价款的发票。乙方申报进度款必须附想关的预算书，否则甲方有权拒绝付进度款。每次收款乙方应提供相应金额符合当地税务要求的建筑安装业发票。

　　4.3签证变更应当月确认，结算后一并支付。

　　4.4月度工程款的支付前提：乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。

　　4.5施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。

　　4.6丙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。

　　4.7丙方须须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，丙方须优先用于支付工人劳动报酬。

　　4.8施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总包方协调结算。

　　五、工程质量

　　5.1本工程的质量监督验收单位为：甲乙方、监理公司、市质量监督站。

　　5.2工程质量要求：合格。

　　5.3施工图设计：应符合国家标准和行业规范。

　　5.3.1规范、标准

　　《建筑结构荷载规范》 gb509-2001

　　《建筑抗震设计规范》 gb50011-2001

　　《建筑设计防火规范》 gbj16-87（修订本）

　　《高层民用建筑设计防火规范》 gb50045-2001

　　《建筑防雷设计规范》 gb50057-94

　　《钢结构设计规范》 gb50017-2003

　　《混凝土结构设计规范》 gb50010-2001

　　《民用建筑隔声设计规范》 gbj118

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50300-2001

　　《建筑装饰装修工程质量验收范》 gb50210-2001

　　《钢结构工程施工质量验收规范》 gb50205-2001

　　5.3.2门窗、幕墙工程技术规范

　　《建筑幕墙》 jgj3035-1996

　　《玻璃幕墙工程技术规范》 jgj102-1996

　　《金属、石材幕墙工程技术规范》 jgj133-2001

　　《建筑玻璃应用技术规范》 jgj113-97

　　《建筑幕墙工程技术规范》 dbj08-56-96

　　《全玻璃幕墙工程技术规范》 dbj/ct014-2001

　　《点支式玻璃幕墙工程技术规程规》 cecs127：-2001

　　《玻璃幕墙工程质量验收标准》 jgj139-2001

　　5.3.3主要材料标准等

　　5.4工程质量验收：应符合国家标准和行业规范：

　　5.4.1玻璃幕墙工程质量检验标准，jgj/t139，j139-2001。

　　5.4.2建筑装饰装修工程质量验收规范gb50120-2001.

　　5.4.3建筑工程施工质量验收统一标准，gb50300-2001。

　　5.4.4质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

　　5.4.5双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分担承担。

　　5.5本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb 50300-2001）的规定。

　　5.6本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日算起。

　　5.7乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方发运前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。

　　5.8施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，验收后发生的问题，须整改返修达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。

　　六、甲乙丙三方责任

　　6.1甲方职责

　　6.1.1甲方指派王xx为现场负责人（联系电话：）。

　　6.1.2由甲方组织乙方和总包方进行图纸会审和工作面交接，明晰各方工程相互交叉、连接的部分，及时纠正不合理的走向和结构。

　　6.1.3履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。

　　6.1.4负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。

　　6.1.5审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，处理有关重大的施工技术问题。

　　6.1.6协调乙方、总包方的配合关系。

　　6.2乙方职责：

　　6.2.1乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。

　　6.2.2乙方指派为现场管理负责人（联系电话：），乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可换现场负责人，现场负责人每周驻场的时间不少于4天，每天不少于8小时，由甲方进行考勤，如有违约，处乙方违约金 500/天。

　　6.2.3乙方负责做好安全工作，在施工过程中发生的工伤事故均由乙方自行承担相关责任。丙方负责将自身的建筑垃圾运至总包方指定地点，否则将按总包方规定给予罚款。

　　6.2.4工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方自行负责修复或赔偿。丙方应做好其他单位已完工程的成品保护工作。

　　6.2.5乙方负责施工项目的有关资料一式__份，其中原件____份，符合市档案资料要求，交总包方及监理单位审阅归档。

　　6.2.6丙方施工人员自理食宿。

　　6.2.7承担由丙方引起的误工及延长工期所造成的损失（按每延长1天处罚金5000元）及违约责任。

　　6.2.8配合参加防雷检测和验收。

　　七、材料和设备

　　7.1丙方采购的材料必须按甲方指定品牌（铝型材料：浙江栋梁；硅酮结构密封胶：浙江之江；门窗开启配件：广东坚朗；钢材：国标q235b型钢材），进场材料须经甲乙方、监理方书面认可的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。代用材料时，必须经甲方和监理书面批准，由此增加合同价款、甲方不予签证。

　　7.2合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的.变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。违约费用计算：由于单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日，向甲方支付2000元违约金；改变原合同单价签证才落实施工的，违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计并直接在结算款中扣除。

　　7.3材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试（实）验、检测费、三性试验费等，已包含在合同总造价中，甲方不再另行支付。

　　7.4各主要设配、材料由丙方自行采购，但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致，并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，丙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。

　　7.5施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，只计1.6％的采保费，不考虑任何利润。若主材改动，原合同中的综合单价只换算其中的主材价格及主材对应的税金和总费用。

　　八、变更修改及合同结算

　　8.1如无设计变更，工程量及单价按合同价包死。

　　8.2双方约定合同价款的其他调整因素：①甲方认可的设计变更；②甲方和监理方均认可的签证；③甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

　　8.3因有设计变更造成的工程量增减，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行调整，并执行本合同对应投标书中组价明细的报价同比例优惠。

　　8.3.1对于原有相应项目（指不论施工图内还是施工图外设计变更新增）的工程量调整：按甲方签证联系单调整以及设计变更对于原图纸取消不作或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量，其增减计价按本合同对应投标书工程量清单报价书中该项目综合单价执行，并考虑优惠承诺在内。

　　8.3.2对于联系单和设计变更单的新增项目部分（仅指原施工图没有的项目且属本合同价对应投标书工程量清单报价书中无对应子项的，原施工有的项目但本合同价对应投标书工程量清单报价书中无的已含在合同总价中）调整，可按双方协商核价。

　　8.4丙方不得对施工前确认的工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，须根据甲方确认的工程设计进行重新施工，直至达到甲方要求，丙方无权要求追加合同价款，并且应承担甲方由此造成的损失。

　　8.5丙方承诺每月10日前汇总上报上月现场完成实施的并由甲方、监理方签章确认的变更、签证单，超过申报日期再申报的增加工程量或价款的签证单无效。

　　8.6本合同总价已完全按施工图纸包死，考虑并完善了图纸中的错、漏、碰、缺项，并符合各规范及验收要求一次性包死。对于施工图纸中无明确说明或绘出的但按各规范和验收要求实际需要施工的，而本合同对应投标书（工程量清单报价表）中未明确体现的工程项目，或施工图上有明显标志而本合同对应投标书（工程量清单报价表）中未明确体现的工程项目，均已含在合同总价中，不得以任何理由增加费用，否则结算时以违约处理，违约金的收取为丙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。

　　8.7零星增加项目、因甲方原因需要返工的项目的费用计算和优惠幅度与本合同的计算方法相同。

　　8.8零星计时用工签证工日，计时工统一按打工250元/工日，普工120元/工日，不计其他任何费用，只计税金3.5%。

　　8.9本合同对应投标书中各子目的固定单价的适用范围：包括但不仅限于合同中描述的施工范围和设计变更，如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作，并考虑优惠承诺在内。

　　8.10工程变更及签证必须按本合同规定的结算办法进行，任何违反此规定的变更签证均不作为结算的依据，在竣工结算审核时将按本合同规定的结算办法重新计算核实。

　　九、工程验收

　　9.1隐蔽工程安装完毕后，由总包方、监理单位组织隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。

　　9.2丙方认为工程具备完工验收条件须提前3天书面通知总包方、监理单位和甲方申请预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改，丙方按整改意见认真按时进行整改。

　　9.3防雷检测和验收过程中，乙方负责配合具体办理相关手续，并及时提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，丙方应及时整改合格，并承担由丙方自身施工质量和方案等因素造成的整改费用。

　　9.4丙方向甲方交付竣工资料包括如下内容；

　　9.4.1竣工图纸4套；

　　9.4.2工程全过程原始记录和验收单；

　　9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告；

　　9.4.4有关设计变更的技术资料；

　　9.4.5质量评定报告、消防验收合格证；

　　9.4.6工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；

　　9.4.7甲供设备进场验收及交接单；

　　9.4.8其他按规定应提交的资料；

　　9.4.9其中（9.4.2—9.4.8）项均为一式二份，其中原件壹份。丙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方，所移交资料应符合上虞市城建档案馆送档要求。

　　9.5丙方必须在完工后一个月内向甲方及相关部门交齐所有竣工资料，如有延迟予以5000元/天的处罚，甲方可直接从结算款中扣除。

　　9.6丙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，丙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：

　　9.6.1封面和目录；

　　9.6.2整体编制说明；

　　9.6.3结算造价报告书、计算表；

　　9.6.4签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；

　　9.6.5其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料领用证明、相关单位的扣款书等）；

　　9.6.6已付款对账单；

　　9.6.7各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料（包括但不限于工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料）；

　　9.6.8已按规定支付民工工资的承诺函；

　　9.6.9监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料；以及合同规定的其他资料；

　　9.6.10工程本体实际开竣工报告书。

　　9.7验收后至交付之日期间本合同内所有成品保护工作由丙方负责，相关费用已含在合同总价中。

　　9.8材料、设备及工程交付甲方前的检测费用由乙方承担。

　　十、文明施工及安全生产

　　10.1本工程要求参照绍兴市《市建筑工地文明施工管理规定》组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用由乙、丙双方承担。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。

　　10.2施工期间，丙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。

　　十一、保修期和最后验收

　　11.1保修期从取得本工程竣工验收合格证之日计算，保修期为二年。

　　11.2保修期内丙方应履行保修责任，确保维修的时间和质量。

　　11.3保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。

　　11.4质量保修责任：

　　11.4.1属于保修范围、内容的项目，丙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。丙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由丙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。甲方通知丙方派人前来维修，连续四次以上不前来维修，甲方以后可以不通知丙方，直接委托他人修理，费用由丙方全部承包，并在质保金中直接扣除。

　　11.4.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人进行抢修，费用由丙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。

　　11.5保修费用：

　　11.5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

　　11.5.2丙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，丙方须承担全部维修费用（按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方10%的管理费）；甲方有权直接在质保金中扣除。

　　11.5.3对于由质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，保修单位须视情况进行相应赔偿。

　　11.6保修期满后，经甲、乙丙三方最终验收，确定丙方已完成保修责任，甲方应在一周内办理保修金的结算。

　　十二、违约

　　合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

　　十三、解决纠纷办法

　　甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决，协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十四、附则

　　14.1本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙丙三方共同协商解决。未尽事宜，双方协商解决。