设计委托书集锦15篇
委托人不得以任何理由反悔被委托人的委托书上的合法权益。在日新月异的现代社会中，很多时候处理事务都会使用到委托书，大家知道委托书的格式吗？下面是小编整理的设计委托书，欢迎大家分享。
设计委托书1
以指名设计竞赛的方式进行CI设计开发时，应明确公布以下内容：
(一)CI设计开发的目标
1．记述该公司为何以CI为开发对象？其背景、理由及课题。
2．记述在CI的设计开发过程，应谋求解决什么问题？
(二)事前调查结果概要
1．记述关于调查的目标及实施过程。
2．说明调查结果的主要重点“该公司以往的形象及其问题点”。
3．记述调查结果中关于设计部分的评价。
4．记述该公司以往的设计系统、识别要素及其问题点。
5．详述有关该公司项目的特性。
(三)CI总概念
1．明确表示最后决定的CI总概念要点。
2．表示企业理念系统。
3．叙述该公司今后所应具有的企业形象。
(四)该公司的基本识别系统
基于总概念而言，明确表示该公司的新识别系统。
(五)指定应开发的基本设计要素及展现的形态
1．明确设计开发应有的'基本设计要素，并尽可能地详述其所属必要的条件。
2．叙述有关各设计要素间的相互关系。
3．指定在展现资料时用的形式、规格等。
(六)基本要素的设计标准
明确表示有关标志要素及标准字等基本设计要素的设计标准。
(七)有关作品的截止期限及审查日期
1．明确提出作品的截止期限。
2．如果可能的话，就表示作品的审查方式。
3．明确记载审查日期、公布结果日期及通知结果的方式。
(八)关于设计竞赛的奖金
要明白表示参加设计竞赛者，入选者奖金多少、不入选者又可获多少奖金。
(九)被采用的作者，今后的任务及作业内容
明确表示关于被采用的设计者，今后的任务、作业内容及作业期间设计开发方式的契约及报酬。
(十)在不被采用的情况下，其有关的资料及权利
1．明载不被采用者的设计样本的归还情况。
2．明载关于没有被采用的作品的著作权、发表权、构想权的权利问题。
…………
设计委托书2
今委托xxx建筑设计有限公司进行我公司xxx老年社区项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：
3、建设地点：
二、总图规划：
1、规划建筑用地面积为
2、本小区建筑密度、绿地率
3、总图规划以我方认可并经上级批准的.方案为准。
二、单体工程名称及结构体系：
1、单体类型及结构类型：
1）、沿街多层商住楼，采用结构；
2）、多层住宅， 采用结构；
3）、小高层住宅， 采用
4）、高层公寓， 采用结构；
5）、6层综合楼， 采用
6）、3层幼儿园， 采用
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“∨”者为设计首选内容）。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： （盖章）
日 期：
设计委托书附表
附表1 有关设计资料清单
附表2 主要墙体材料及厚度
附表3 室内、外墙装饰
附表4 地面、楼屋面
附表5 门、窗、栏杆及油漆
附表6 电梯
附表7 室外工程
附表8 给排水、暖通及电气
甲方（公章）__________ 乙方（公章）__________
甲方代表 ：__________ 乙方代表：__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书3
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：XX。
2 工程内容：总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;物料供应
1 装饰装修工程使用的'物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书4
委托单位(公章)：
200 年 月 日
工程名称:
工程名称
工程基本情况
总建筑面积
平方米
结 构
总长乘宽
长 宽 (米)
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
层 数
工程总造价
工程位置
建筑专业
一、总平面图
1、相邻建筑物关系
2、建筑物市内外自然高差
3、建筑物自然地面确定
包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。
二、各层功能要求：
三、各层层高及檐地高：
四、屋面形式：
五、建筑物内外装修要求：
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
1、外墙面
2、内墙面
卫生间
厨 房
其它间
续前页表
3、顶棚:
7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
4 4、地面:
5、门窗:
通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动性，具备较强的`专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
6、其它:
结构专业
本合同中的附件3“委托设计项目表”，由设计单位根据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;
一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其它情况：
五、基础上部结构要求：
1、各层是否有特殊设备，设置位置，型号，荷载:
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
2、各层是否有特殊荷载，位置及大小:
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置，尺寸:
4、结构设计其它要求:
给排水专业
一、建筑物给水、排水，入口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其它要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其它要求：
采暖专业
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖入口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其它要求：
电气专业
一、建筑物供电入口方向:
二、电气照明设计要求:
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:
五、电视系统设计要求:
（3）做好了每周一次的机房卫生清理工作，保证了机房的卫生清洁，给学生提供了良好的上机环境。
六、其它要求:
补充说明:
受委托单位(章):
200 年 月 日
设计委托书5
委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日
工程名称：__________________________
乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。
工程基本情况：______________________________________________________________________________________
总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________
工程总造价：_____________________________
工程位置：__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业：
1.总平面图
2.相邻建筑物关系
3.建筑物市内外自然高差
4.建筑物自然地面确定
二、各层功能要求：____________________________________
三、各层层高及檐地高：________________________________
四、屋面形式：________________________________________
五、建筑物内外装修要求：
1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______
其他间：_____________
3.顶棚：________ 4.地面：____________
5.门窗：________ 6.其他：____________
________，身份证号码为________，特委托________部门/班组________，身份证号码为________，代办本人离职证明相关事宜。由此产生的一切后果均由本人负责。
结构专业：一、工程地质勘察资料：
在即将进入社会之际，为了更好地适应社会，我希望自己能够做到一种被别人需要的一种状态，至于做什么，就是在实践中，不断的学习、不断的锻炼。在获知贵公司正为积极谋求发展招贤纳才。我真诚的渴望能加入贵公司，为贵公司的发展壮大贡献我的才智。
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
为全权代表，与我单位的'公派出国留学人员签订《出国留学协议书》，并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其他情况：______________________
五、基础上部结构要求：
1.各层是否有特殊设备;设置位置，型号，荷载：_________________
2.各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
3.各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________
4.结构设计其他要求：_________________________________________________
给排水专业：
一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其他要求：
三、消防供水情况：
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其他要求：
委托书通常我们需要用到，那么大家知道委托书怎么写才具备法律效力吗?下面一起看看为大家介绍的最新委托书范文吧!
采暖专业：
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其他要求：
电气专业：
一、建筑物供电人口方向：_________________________________
二、电气照明设计要求：___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况：
四、电话系统设计要求：___________________________________
五、电视系统设计要求：___________________________________
委 托 单 位： ________________(盖章) 法定代表人： ________________(签字或盖章) 受委托公司： _______________(签字或盖章) 法定代表人：________________(签字或盖章)
六、其他要求：___________________________________________
补充说明：_______________________________________________
受委托单位(章)：________
代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;
_______年_______月______日
设计委托书6
漫步地中海园区，给水、消防、排水、采暖外网委托沈阳万宸建筑规划设计有限公司进行设计。
一、给水
1、园区低区给水外网设计；
2、园区高区给水外网设计；
3、园区总水源设在园区的西北角，阀门井位置见附图。
二、消防
消防给水外网设计。
三、排水
1、地下室强排系统，废水外网设计；
2、园区雨水系统、污水系统、采用分流制外网设计；
3、园区排水系统主管线，市政绝对标高见附图；
4、园区雨水、污水管均采用水泥管。
四、采暖
1、市政热力主管线在园区的西侧，南北走向，由4#楼北侧进入换热站。热网供水温度为50℃，回水温度为45℃，换热站出入口温度是可调的`；
2、换热站设在地下室，由当地热力公司及相关单位进行设计。
3、采暖外网系统设计；
五、电器专业
1、甲方应提供市政电力线路的进线方向，电压等级，是否有两路市政电力线路？在园区内的绿地上设室外箱式变电站，给各建筑单位供电。
答复：由电业局设计，不做委托。
2、甲方应提供市政电信（含电话、有线电视）线路的进线方向。
答复：电话网络进线点，提供在4#楼西侧进线。电视进线在东侧黑油炸杆引入(1#楼东侧)。
六、其它
园区燃气管网由当地燃气公司及有关部门进行设计。
设计委托书7
甲方：
乙方：
一、设计内容：
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据：
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定；
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求；
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度：
1、方案设计阶段： 15 个日历天。
2、初步设计阶段： 15 个日历天。
3、施工图设计阶段：20 个日历天。
注：上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求：
（一）园林专业
1、在甲方提供的`建筑平面设计基础上，进行环境方案设计、初步设计及施工图设计，设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流，通畅合理。
3、地块排水流畅，土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况，应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
（二）电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室，电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室，各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆（电线）在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器，各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色，光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
（三）给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点，应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
（四）其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题（含变更）须及时解决。
五、设计文件要求：
1、方案设计阶段：
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套，装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段：
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段：
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：新世界（沈阳）房地产开发有限公司
年 月 日
乙方：沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书8
甲方：
乙方：
经双方探讨研究并确定，甲方委托乙方设计__________浮雕及圆雕方案。
一、设计概况：
甲方自愿将位于________________，浮雕________平米，圆雕________，委托给乙方进行规划设计。
二、设计要求：
甲方对设计初稿认可后，乙方再进行深入的设计图纸创作。甲方可提出修改要求，至满意为止。（设计图纸比例__________）
三、设计费用：
乙方以浮雕______元/平米，圆雕______元/个收取设计费。（包含设计草图，最终设计图纸）
四、设计期限：
该雕塑设计时间___________天。（收到第一笔设计款开始计算时间。如有意外情况，日期顺延。）
五、付款方式：
1、自本委托书书签定之日（即20__年月日），甲方付给乙方总设计款的.40%（即_______元）；
2、最终设计图纸完成并经双方认可后，甲方付给乙方总设计款的60%（即_______元）。
六、艺术质量：
乙方应按照甲方的艺术品质进行设计工作，按质保量完成上述雕塑设计图纸，并达到甲方相关要求。
七、双方责任：
双方应履行上述针对各自的职责，乙方按时完工，甲方按时付款，共同推进此项目的顺利进行。除遇不可抗拒之因素外，双方确认按本委托书执行。
此合同书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效应。
甲方签字（盖章）：
乙方签字（盖章）：
年月日:
设计委托书9
委托方（以下简称甲方）：
设计人（以下简称乙方）：_陕西仲夏设计装饰工程有限公司___
甲方委托乙方承担 室内装修工程设计工作，经双
方协商一致，签订本合同。
第一条 总设计收费：
本合同项目的总设计费为： 。（大写： ）
第二条 设计范围及包含内容
1、 市 室内装修设计。
2、 室内装修施工图纸
3、 强电点位示意图纸
4、 弱电点位示意图纸
5、 给排水点位示意图纸
第三条 设计阶段的分部
第一部分——初步设计意念
1、 乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明，同时须知道不同功能和操作方面的要求。
2、 乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。
3、 协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划，乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。
4、 乙方准备好平面布置示意图及设计说明（照明方案，强、弱电用电器的详细部位，给排水点位，主要材料，家具选择，颜色方案）。在甲方的要求或授权下，乙方会与甲方的建筑师、顾问、
监理工程师及相关专业工程师协调工作。
5、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。
（此部分在签订委托书后 3日内完成）签订委托书时，乙方提供初步平面布局给甲方后，甲方即
付设计总款的 35 %给乙方（人民币 ： 元 ）
第二部分——设计深化
1、 根据已确定的概念和甲方的调整，乙方开始进行室内深化设计。
2、 乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图（含标高）、照明点位示意图和主要细节的说明文件；效果图和相关说明文件。效果图定为 张之内（具体表现位置由双方协商而定）。
3、 乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。
4、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。
（此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后 10 日内完成）
第二部分完成，乙方交图纸同时甲方书面确认，甲方当日付设计总款 30 %给乙方
（人民币 : 元 ）
第三部分——制作施工图
1、 乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图；装饰灯和
基本灯具的型号、规格明细表；特别的施工工艺要求。
2、 上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。
（此部分在甲方发出书面确认的日期后 15日内完成）
第三部分完成后，甲方书面确认 7 天内付设计总款 30 %给乙方
（人民币 ： 元 ）
第四部分——施工筹划和施工阶段的跟进工作
1、 乙方协助甲方进行装修，施工单位的选定工作。提出施工细部要求，提出中肯鉴定意见，并参
与招标会，向投标单位解释设计意念和细部要求。
2、 乙方参与装修投标方案，并在必要时作出设计方案调整，以便和甲方先前定好的预算计划相一
致。
3、 乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。
4、 进入装修施工阶段后，按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。
5、 参加工程协调例会，解答施工中遇到的设计问题；纠正施工过程中定义的误差，向工程施工方
代表解释说明图纸，解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。
6、 参与装修工程竣工验收；调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设；参与地毡、窗帘等物件选择布
置。
7、 上述部分完成后，甲方应于作全部设计内容完成。
第四部分完成后，甲方书面确认 7天内付设计总款 5 %给乙方（人民币 ： 元 ）
第四条 乙方向甲方交付的.设计文件
1份。含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。
2、装修施工图全套的电子文件（光碟）一份。
第五条 双方责任
（一） 甲方责任：
1、 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对资料作较大修改，以至造成乙
方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲
方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
2、 在合同履行期间，甲方要求停止或解除合同，应书面通知乙方，乙方不退还甲方已付定金。
3、 在装修施工开始后，甲方应约束承包方（施工方）服从乙方在设计方面的技术要求，若承包方
与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。
4、 甲方应保护专项专用设计版权，未经乙方同意，甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让
或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方可向甲方索赔。
（二） 乙方责任
1、 乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。
2、 由于乙方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间，每延误一天，赔偿
甲方伍佰元。同样，由于甲方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的付款时间，每延误
一天，赔偿乙方伍佰元
3、 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的
必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工，负责向甲方及施工单位
进行设计交底和参加竣工验收。
4、 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有
权索赔。
5、 若因乙方设计缺失而令施工发生困难，乙方应及时跟进更改设计图纸，不得故意拖延，若造成
工期拖延，相应经济损失和责任由乙方负责。
第七条 其他
（一）乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作，甲方委派 专责与设计
方案图及施工图纸沟通工作，与甲方对设计过程中有图纸上的疑问，应由该专人将问题整理
后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改，应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交
收，应由该专人签收。所有图纸及方案确定，由该专人签订。
（二）所有经甲方签证之方案，与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改，则乙方
视改动情况，追加相应费用。
（三） 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时，乙方收取
的费用，乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。
（四） 乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。甲方
要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时，乙方另收工本费。
（五） 工程项目中，建筑装修材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用
由甲方承担。
（六） 甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务，另行支付费用。
（七） 由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
（八） 室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。
（九） 本委托书未尽事宜，双方签订补充协议作为附件，补充协议与本委托书均具同等法律效力。
（十） 本委托书一式两份，由甲乙双方各执壹份。
(十一) 委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双
方履行完委托书规定的任务后，本委托书即行终止。
（盖章） （盖章）
签约代表： 签约代表：
单位地址： 单位地址：西安市含光南路1号怡和国际A座3003 电 话： 电 话： 029-85330097 029-85330286
传 真： 传 真： 029-85330095
签约日期： 签订日期： 甲 方：______________________乙 方：陕西仲夏设计装饰工程有限公司
设计委托书10
A方：_________
B方：_________
A方委托B方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经AB双方协商达成如下协议：
1．在本协议书签订前，A方应向B方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为B方设计制作电路的依据。
2．在本协议书签订前，A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。
3．在本协议书签订前，B方应向A方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。
4．协议变更终止
（1）A方终止协议：A方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付B方相应的劳务费用；B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品，B方并保留该设计的所有权利。
（2）B方终止协议：B方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还A方在此之前所支付的所有费用。
（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
（4）因设计需要而变更本协议时，AB双方协商解决。
（5）B方电路设计不满足设计任务书要求时，按B方终止协议处理。
5．付费方式
（1）按照B方向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方应支付B方设计该电路的'全部费用为_________元。
（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方须预先支付B方全部电路设计费用的1／2，计_________元，否则，按A方终止协议处理；在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时，A方应支付B方全部剩余费用，否则，按A方终止协议处理。
6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，AB双方各一份；其具有法律依据和效力；B方保留其最终解释权。
A方（盖章）：_________ B方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书11
工程名称：XX县恒源lng与cng加气站项目
建设地点：XXXXXXXXXX燃气有限公司
设计单位：XXXXXX技发展有限公司
委托日期：20xx年X月6日
一、委托说明：
1、工程名称：XXXXlng与cng加气站项目
2、工程概况：在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站；cng加气站日生产能力1.5万立方米，cng加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
二、委托内容：
1、初步设计方案；
2、设计图纸；
三、设计周期：5天
XXX燃气有限公司
20xx年X月6日
设计委托书12
xxx有限公司：
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：
一、项目名称：
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定：
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质：
新建。
四、生产线规模：
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件：
1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电：厂区开闭所10KV供电，需设计深加工车间变电所;
4、排污：设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求：
1、磨边：如无更合适的`建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组：如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备：选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的三个方面：
1、绿色环保：污水排放必须达标;
2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。
八、工程进度：
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求，于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人：
20xx年xx月xx日
设计委托书13
工 程 名 称：
编写单位负责人：
编 写 单 位：
(签字)(签章) 年 月 日
精心设计，精心施工。
委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：
1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。
3.在满足常压给水的'前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。
4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。
示意图或其他说明：
示意图见附件
审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更
改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等）
审批单位：经办人：联系人：电 话： 审批单位（签章）
年 月日
设计委托书14
准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：
龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：
一、资质要求：
要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。
二、公路测设等级及设计依据
1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；
2、设计行车速度为40Km/h；
3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；
4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？
5、路面计算轴载：BZZ？00；
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；
三、其它指标
按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的.标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。
需要注意一下几点：
1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。
2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。
3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。
4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。
5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。
关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。
xx集团有限责任公司
20xx年3月28日
设计委托书15
一．工程概况：
总建筑面积：136568 m2；
其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；
地下室建筑面积：31958 m2；
沃尔玛建筑部分：
地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；
数码广场部分：
建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。
国际电影城部分：
首层精品店（55个外铺、149个内铺）；
二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；
百货部分：
地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；
所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；
地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。
所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。
消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。
二．弱电系统设计项目：
电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）
防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）
综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）
计算机网络系统（物业办公区使用）
有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）
背景音乐及紧急广播系统
设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。
其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。
内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。
空调自控系统（就地控制）
保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）
停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）
三．设计原则及参考资料
本工程应遵循下列设计原则：
1、先进性
采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。
2、成熟性
以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。
3、开放性
采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。
4、按需集成
根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。
5、标准化
采用标准化的设计和标准化的产品。
6、可扩展性
本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。
7、安全性、可靠性
包括系统自身安全和信息传递的`安全，以及运行的可靠性。
8、设计、施工、运营与服务
强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。
本工程主要依据下列标准及文件：
1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》
2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》
3．建筑设计防火规范GBJ16－37
4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分
6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）
7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范
8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》
9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
四、各系统的设计内容
1．电视监控系统：
摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)
云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。
监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。
控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。
记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。
线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的系统接地。
控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。
所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。
监视区域的选择：
监控主要出入口的情况；
对重要通道进行记录；
地下停车场出入口、场内情况；
室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；
电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。
系统要有一定的余量，以备增加和调整。
2.防盗报警系统：
前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；
【设计委托书】相关文章：
设计委托书05-04
项目设计委托书07-23
消防设计审核委托书07-28
设计委托书【荐】01-29
设计委托书【推荐】01-27
规划设计委托书12-16
设计委托书【热】12-15
【热门】设计委托书12-14
【推荐】设计委托书12-18
【热】设计委托书01-18