工程补充合同

工程补充合同(15篇)

　　在人们的法律意识不断增强的社会，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的工程补充合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程补充合同1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方与乙方于 年 月 日已签订“秀美夏凉生态家园”示范村房屋工程合同，为了确保工程质量和进度，在已签订的合同不完善条款中，增补新的条款，经双方多次协商，达成增补条款如下，双方共同遵守执行。

　　一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签，由甲方安排给乙方销售。

　　二、原签订合同中检测费问题：钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工(指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材)，其所征检测费由甲方承担，如乙方自行更换品牌，其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。

　　三、保险费：乙方必须从签订合同之日，进施工现场前，无条件的'买足职工保险费(所买费用乙方自行承担)。

　　四、甲方所抵给乙方销售的房屋，乙方一年内没销售完，在乙方愿意情况下，甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。

　　五、乙方的建筑的资质由甲方提供，但乙方必须承担费用5000元整。

　　六、以上补充合同一式三份，甲、乙方各执一份，签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

工程补充合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的采购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、由乙方负责：

　　为甲方提供一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。

　　二、甲方权利：

　　（1）、甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。

　　（2）、在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。

　　三、乙方权利义务：

　　（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的'设施和技术力量。

　　（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。

　　四、收付款条款：

　　（1）、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

　　（2）合同签订，甲方一次性付清采购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。

　　五、工期要求：

　　按甲方现场施工进度进行。

　　六、其他条款：

　　本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。

　　甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX

　　法定代表人（签字）：XXXXXXXXX 法定代表人（签字）：XXXXXXXXX

　　XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

工程补充合同3

　　甲方（合作单位）：

　　乙方（合作单位）：

　　经甲乙双方友好协商，在平等互利诚实信用的原则下，就********有限公司开发的“********广场”******等建设项目达成一致合作意见，订立本协议，具体如下：

　　一、 合作内容

　　本协议所包含的合作工程内容为：“****广场”****五星级酒店（用地50亩左右，规划建筑面积5.5万平方米左右）具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在****天北新区。

　　二、合作方式

　　双方确定本协议合作内容的合作方式：“****广场”西区工程项目由乙方垫资实施。

　　三、工程支付方式

　　1、本工程无工程预付款。

　　2、本工程施工完成三层时甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。

　　3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75%工程款。

　　4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15%工程款。

　　5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的5%工程款。

　　6、剩余5%工程款为质量保修金，保修期两年届满付清工程款。 本协议签订后，乙方向甲方支付工程履约保证金*佰万元整，本工程完成至正负零时甲方向乙方返还全部的工程履约保证金。

　　四、施工期

　　1、****年**月**日施工人员进场，西区项目动工。

　　2、****年**月开始对西区其他项目建设施工。

　　3、本协议所有项目于****年**月**日完工。

　　五、工程计价及结算

　　1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按20xx年国家统一定额及20xx年****建筑安装工程费用定额进行计价、结算。

　　2、执行二类工程上限取费。

　　3、施工合同签订采用可调价+经济签证+材料差价合同形式。

　　4、材差按市场价计入（计取税金、运费及材保费）

　　5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。

　　6、经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。

　　7、工程竣工四个月之内完成该工程的.结算内容。

　　六、违约责任

　　1、因乙方责任（如资金短缺等），乙方未能按本协议完成合作内容所约定的工程项目，每逾期一天，按未完成工程量造价每日千分之二处罚。中途停工达一周的，每日千分之二进行处罚。中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同工程总造价百分之二的

　　违约金。

　　2、因乙方原因工程质量未达到合格要求，则乙方赔偿该工程的实际全部损失。

　　3、因甲方责任（如前期施工手续或三通一平等），使乙方无法完成合作内容所约定的工程项目，造成的逾期由甲方按照违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延施工工期。

　　4、甲方未按本协议支付工程款，每逾期一天，则甲方支付乙方应付款额每日千分之二的违约金。

　　5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担，甲方配合办理。民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。扣返时甲方须提供乙方相应发票。

　　七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以本协议为准。

　　八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。自双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。

　　甲方： （盖章）乙方： （盖章）

　　****年**月**日 ****年**月**日

工程补充合同4

　　编号：______________

　　委托方：______________有限公司(以下简称甲方)

　　受托方：______________艺术设计工程有限公司(以下简称乙方)

　　双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________景观工程

　　工程地址：____________________________。

　　二、委托设计内容：

　　根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，dwg电子版_______套。

　　三、设计时限：_______年_______月_______日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

　　四、价款、付款方式：

　　1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积*_______元/㎡合同单价_______万元。

　　2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。

　　3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。

　　以上费用总计_______万元整。

　　为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

　　第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。

　　第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

　　五、甲方责任：

　　1.甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

　　2.甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

　　3.甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

　　六、乙方责任：

　　1.乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

　　2.乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

　　3.乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

　　4.乙方提供施工图8套，同时提供dwg格式电子版一套。

　　七、违约责任：

　　1.如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的.有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

　　2.如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

　　八、其他事宜：

　　其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

　　委托方：_______有限公司 受托方：_______艺术设计工程有限公司

　　法定代表人：_______ 法定代表人：_______

　　委托代理人：_______ 委托代理人：_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　_______年____月____日 _______年____月____日

工程补充合同5

　　发包人：xxxx 承包人：xxxx有限公司

　　由于本工程招标工作完成后，为满足城镇发展需要，对原设计施工图进行重新设计，建筑工程补充合同。为明确双方的权利义务和经济责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》达成如下协议，供双方信守执行。

　　一、 工程概况：

　　1、工程名称：xxxx工程。

　　2、工程地点：xxx。

　　3、工程内容：xxx

　　4、施工标准：根据施工图纸、设计变更、国家现行技术标准、 施工规范、进行施工。

　　5、工程质量：合格标准。

　　6、工程日期：工程开工日期 20xx 年 7 月 1 日，竣工日期定于 20xx 年 1 月 1 目。

　　7、合同价款：

　　暂定合同合同价(人民币)：11081052.93元(大写：壹仟壹佰零捌万壹仟零伍拾贰元玖角叁分)

　　二、工程承包范围：

　　修改后最新施工设计图纸全部内容，合同范本《建筑工程补充合同》。

　　三、 补充条款

　　1、关于本工程计量：

　　本工程量计量规则执行《贵州省五部计价定额》(20xx版)规定，竣工结算时，以施工过程中经发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签字确认的竣工图纸、隐蔽记录、相关签证等资料按实计算工程数量。

　　2、关于本工程计价：

　　(1)、按20xx版《贵州省五部计价定额》及贵州省相关配套文件标准执行。

　　(2)、本工程的主要材料价格按照与施工时间同期对应的《贵州省建设工程造价信息》价格计龋造价信息中缺项或低于市场价的材料按发包人代表、监理人代表、承包人代表共同签证确认的`材料到场价计入决算。

　　3、关于发包方式：采用按实计量定额计价的可调总价方式发包，合同价为暂定价，仅作为控制工程投资及拨付工程进度款的依据，不作为结算依据。

　　4、工程结算价款以审计机构审定结果作为最终支付依据。

　　5、本工程计量、计价相关的约定以本补充条款约定为准，其他条款中与此约定不一致的无效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授权委托人： 授权委托人：

工程补充合同6

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价

　　１、土建工

　　土建工程施工合同补充协议

　　甲方：ｘｘ实业发展有限公司

　　乙方：ｘｘ建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　１、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8％后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　２、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮２％后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　３、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至XXXX年X月XX日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　４、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　５、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　６、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价２％（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　７、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的`建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　８、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　１、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　２、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　３、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　１、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在２个月内审核完毕，并在其后３个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　２、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　３、地下室工程完工出后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65％，其余的３５％在扣除结算总价５％的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。

　　４、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成５层支付70％工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70％工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成５层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70％工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在７日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后５日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　５、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85％，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除５％保修款）。当结算时间超过２个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的９５％，

　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

工程补充合同7

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的《 天然气安装工程施工合同》达成以下补充协议：

　　一、甲乙双方于 年 月 日签订的《 天然气安装工程施工合同》，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。”经甲乙双方协商一致，更改为：

　　（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工图设计要求由甲方进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能使用。

　　（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：

　　现场代表： 乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

工程补充合同8

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　本合同的签订为乙方装修劳务分包工程的有关情况已经作了必要的`了解，接受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对 有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。

　　有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。

　　一、工程项目和承包范围

　　工程名称： 工程地址： 工作内容的砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥砂浆找平层等所有粗装修工作。(承包范围按乙方人数进行分配)

　　二、单价调整：

　　(一)砌体

　　1、砌灰砂砖、耐火砖(包括零星及不同墙厚、层高，并含砌体拉结筋植筋)：单价 元/块。(按图示尺寸1/4砖墙按32块/平米、1/2砖墙按64块/平米、3/4砖墙按96块/平米、1砖墙按128块/平米计算)m2切割机械，不允许在楼层内切割、坎砖)

　　(二)内墙抹灰

　　1、内墙墙面、柱面抹灰：按图示尺寸以平方米计价，单价/ m2，不论任何原因若达不到项目要求则按原合同进行结算(地下室、楼层、商铺超高不另计费)。注：内墙抹灰包括阳台梁底及内侧面(包括除吊笼外的所有工具)。

　　(三)楼、地面

　　1、楼地面、屋面找平层(包压光)：单价为/m2。

　　2、 厨房、卫生间(含蓄水试验)：第一遍找平压光元/m2，第二遍保护层 6 元/m2，卫生间陶粒回填 40 元/m3。

　　3、楼梯间踏步、休息平台水泥砂浆面、踢脚砖、防滑条(含打凿、清理)：(双跑800元/层)

　　(四)外墙：

　　1、外墙砖(包括外墙打底抹灰等)：单价元/ m2，(其中1-5层外墙抹灰、挂网、单价： 26 元/ m2不论任何原因若达不到项目要求则按原合同 进行结算。

　　2、二次结构植筋：φ10单价 2.00元/条，φ12单价2.50元/条。

　　(五)地下室

　　3、地下室底板倒细石砼，压光收面：单价元/ m2;按实际完成水平投影面积计算(集水井、沉池按投影面积，侧壁面积不另计算工程量;排水沟按展开面积)(含所有水沟、集水井收边等)。

　　4、工作内容包括但不限于：

　　清洗楼地面、拉毛、扫浆、调制砂浆、做灰饼、砂浆运输、水泥砂浆(细石砼)找平、水泥砂浆护角、放置钢筋网片、搓毛或压光、切割分隔缝及灌缝、卷边等(塔吊基础、人货梯回顶支撑架拆除后的施工收口)。

　　(六)屋面工程

　　1、屋面水泥砂找平层(压光)及保护层，28元/㎡。(包铺泡沫板)

　　2、工作内容包括但不限于：

　　清理、清洗层面、基层扫水泥浆、调制砂浆、砂浆运输、水泥砂浆找平、做灰饼、铺设保温材料、纵横设置PVC排气管、放置钢筋网片、细石砼找坡层搓毛、切割分隔缝及灌缝、铺贴泡沫板、墙脚下口批水泥砂内八字卷边、排水沟水泥砂浆收口、屋面清理工作等。

　　3、房面盖西瓦、打底、找平26.00元/㎡，盖瓦 30.00元/㎡，计56元/㎡。

　　4、工作内容包括但不限于清理、清洗层面、基层扫水泥浆、调制砂浆、砂浆运输、做灰饼、水泥砂浆找平、 防水砂浆保护层、打钉、挂铜线、西瓦搬运、铺贴西瓦、防雷工序安装后对其损坏西瓦进行修补、排水沟水泥砂收口中、清洗瓦面等工作。

　　注：其他合同单价、工作内容、结算方式等全部按原合同执行。

　　三、合同有效期

　　本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止;

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　日期： 日期:

工程补充合同9

　　发包人： 承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程《施工合同》外相关补充施工内容有关事项协商一致，订立本补充协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、工期及质量

　　增加工作内容在施工计划进度关键线路上的'监理签证相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必须达到合格标准。

　　三、工程价款

　　补充施工内容工程价款为 万元整(其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高低压变配电房(开闭所)： 万元、挡土墙： 万元)。以财政审核造价为结算价。

　　补充施工内容工程价款的确定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和安全文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。

　　四、其它补充

　　工程施工过程中涉及的相关问题一律按原《施工合同》约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

　　补充协议订立时间：年 月 日

　　发包方(章)：承包方(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日年月 日

工程补充合同10

　　发 包 人：________

　　承 包 人：________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

　　一、 工程概况

　　1、工程名称：________

　　2．工程地址：________

　　3．建筑面积：________

　　4．结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

　　5．设计单位：________

　　6．监理单位： ________

　　二．工程内容及承包范围

　　1． 外墙面砖改为外墙漆

　　2． 客厅推拉门取消

　　3． 本工程为满七层，结构找坡

　　4． 楼梯踏步为水泥砂浆面清光

　　5． 外墙40 × 40 深灰色栅格取消

　　6． 厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。

　　7． 其余均按原图施工

　　三．合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）

　　1．开、竣工日期

　　1．1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四．付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的.，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五．合同生效与终止、争议处理

　　1． 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2． 本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　3． 本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

　　4． 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

　　5． 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　银行账号 ： 银行账号：

　　签定合同代表： 签定合同代表：

　　年 月 日 年 月 日

工程补充合同11

　　发包人（甲方）： （全称）

　　承包人（乙方）：（全称）

　　鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（ ）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、合同内容补充部分：

　　1，工程中出现的.工程量增加，以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

　　2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

　　3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

　　二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订时间： 签订时间：

工程补充合同12

　　发包人(甲方)： (全称)

　　承包人(乙方)： (全称)

　　鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化，装饰工程补充合同范本。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同( )的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、合同内容补充部分：

　　1，工程中出现的工程量增加，以及应甲方要求出现的`项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

　　2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

　　3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

　　二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代表人：

　　代表人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订时间：

　　签订时间：

工程补充合同13

　　发包人：__________________（以下简称“甲方”）

　　承包人：__________________（以下简称“乙方”）

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的.给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。工程地点：______。

　　二、建设内容

　　给水管道及______道路改造工程。具体详见施工图纸。

　　三、施工工期

　　施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）

　　四、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。

　　五、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]

　　六、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

　　七、合同生效

　　1、本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　2、本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　3、合同地点：______.

　　八、其他

　　本协议正本______份、副本______份，承发包双方各执正本______份，副本______份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人（盖单位公章）：_______

　　承包人（盖单位公章）：_______

　　日期：______年______月______日

工程补充合同14

　　编号：______________

　　委托方：______________(以下简称甲方)

　　受托方：______________(以下简称乙方)

　　双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：____________________________

　　工程地址：____________________________。

　　二、委托设计内容：

　　根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图_______套，DWG电子版_______套。

　　三、设计时限：

　　20___年__月___日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后，方进行施工图设计，在18个工作日内完成全部设计内容。

　　四、价款、付款方式：

　　1、增加水栖中心面积按_______㎡增加面积_______元/㎡合同单价_______万元。

　　2、广场修改面积_______㎡，按每平米_______元计算，总价_______万元整。

　　3、关于大门结构设计费_______万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。

　　以上费用总计_______万元整。

　　为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付：

　　第一阶段(施工图设计)：乙方按要求完成全部设计图纸，图纸及电子版经甲方签收认可以7天内，甲方支付乙方总设计费用的70%。

　　第二阶段(跟踪服务)：乙方在甲方整个设计、施工过程中需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成并验收7天内，甲方支付乙方余下的30%设计费。

　　五、甲方责任：

　　1、甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。

　　2、甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。

　　3、甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。

　　六、乙方责任：

　　1、乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向第三方提供涉及该项目的有关信息。

　　2、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。

　　3、乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。

　　4、乙方提供施工图8套，同时提供DWG格式电子版一套。

　　七、违约责任：

　　1、如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的`有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

　　2、如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计算。

　　八、其他事宜：

　　其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，签字盖章之日即为生效。

　　委托方：_______

　　受托方：______

　　法定代表人：_______

　　法定代表人：_______

　　委托代理人：_______

　　委托代理人：_______

　　地址：_______

　　地址：_______

　　电话：_______

　　电话：_______

　　20___年____月____日

　　20___年____月____日

工程补充合同15

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的.情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人(签字) 法定代表人(签字)

　　委托代理人(签字) 委托代理人(签字)

　　签订时间 年 月 日

【工程补充合同】相关文章：

工程补充合同03-31

装饰工程补充合同03-22

工程补充合同15篇04-03

工程补充协议03-17

工程合同补充协议书03-25

工程合同补充协议书03-15

弱电工程补充协议02-11

补充的合同04-01

劳动补充合同03-14