电路安装协议书

时间:2022-12-02 12:00:30 协议 我要投稿

电路安装协议书

  在现在社会,协议起到的作用越来越大,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。写协议需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的电路安装协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

电路安装协议书

电路安装协议书1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:

  一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。

  二、乙方于20xx年月日进场施工安装,于20xx年月日完工。

  三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276.00元。

  四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。

  五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。

  六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。

  甲方:(盖章)乙方:(盖章)

  法人签字:法人签字:

  电话:电话:

  签约日期:20xx年1月20日

电路安装协议书2

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  甲方现因生产需要,有氨水车间设备及附属平台、管线需安装,乙方要求承包该工程,现经甲乙双方协商一致,签订以下合同。

  一、施工地点:甲方厂区内。

  二、工程内容:

  1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工,图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。

  2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。

  3、设备安装后须由乙方进行试压,乙方需配合甲方进行车间试生产。

  4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉,甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。

  三、工程质量要求:按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。

  四、工程期限:工程安装自 3月31日起至5月5日结束,5月6日至5月9日为调试期,调试结束全部清场,工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。

  五、验收标准:设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。

  六、安全措施:乙方在施工过程中必须安全生产,文明施工,规范操作,备好劳动保护用品,严守甲方安全生产的各项规章制度,服从安全管理人员的.指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故,浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。

  七、施工纪律:施工废料应按地点分类堆放,严禁乱扔乱堆,应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等,严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。

  八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书,如不订立安全生产责任书,不准施工。

  九、合同价格:工程完工后按甲方验收小组验收的工程量,按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。

  十、付款方式:工程开工后预付30%,验收合格后凭安装发票再付50%,余款在三个月后一次付清。

  十一、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,甲乙双方签字(盖章)生效。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  年 月 日

电路安装协议书3

  甲方:__________

  乙方:__________

  根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定,为贯彻安全第一,预防为主的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,经双方协商一致签订本协议。

  一、工程概况:

  1、工程名称:__________

  2、工程地点:__________

  二、甲方责任:

  1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施,对不完善的提出修改。

  2、负责对乙方进行施工区域的安全交底,向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

  3、在施工前或施工过程中,应如实告知乙方作业场所存在的危险因素,防护措施以及应急措施,发现不安全因素及时通知乙方。

  4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查,对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除,告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

  5、对有计划的.停供水、电、风、气等可能影响施工的,有责任提前通知乙方,以防发生意外。

  三、乙方责任:

  1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

  2、负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

  3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定,施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

  4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引,由乙方自备材料、工具,按有关规定对接,接引下端如发生泄漏及时处理,以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

  5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放,施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

  6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品,高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志,减少不安全因素和事故的发生。

  7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

  8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担全部责任,并赔偿因此造成的全部损失。

  四、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

  五、本协议签订后,甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

  甲方:__________(签章)

  __________年__________月__________日

  乙方:__________(签章)

  __________年__________月__________日

电路安装协议书4

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲方为确保厂区内所有的监控系统、设备正常使用,委托乙方负责现有监控系统设备的安装、调试、维修与保养,经双方友好协商特签订如下协议:

  一、服务内容

  甲方厂区内所有的监控系统设备定期保养、故障排除及安装。

  二、服务要求

  1、乙方为保障甲方厂区内所有的监控系统设备正常运转,乙方将指定技术人员为甲方服务。

  2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内赶到甲方公司尽快排除故障。

  3、监控设备及配件、网线等监控器材由乙方负责购买并安装、调试、维修与保养。

  三、双方责任

  (1)甲方的责任

  1、硬件或软件发生故障时,甲方应及时通知对方,并提供相关故障现象等信息,以便乙方能迅速分析与处理故障;

  2、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中,如碰到软、硬件重要的商业数据需提前告知。

  (2)乙方的.责任

  1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密,不可泄露第三方知道。

  2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求,保障系统及其xx他相关设备的正常运行。

  3、保障甲方手机、电脑能掌控厂区内所有平面图像。

  4、乙方在为甲方软、硬件维护的过程中,如碰到软、硬件寿命终止或无法维修时,乙方需出资购买新件。

  四、服务费用标准

  服务费用总额____(小写:_______),维修验收合格后付款________(小写:_______),预留______(小写:_________________)质保金,质保期_____年。

  五、服务期限

  自___年___月___日至___年___月___日

  六、其他事项

  本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本协议承担全部相关责任。

  甲方:______________(盖章)

  乙方:______________

  签字:______________

  地址:______________

  签字:______________

  电话:______________

  传真:______________

  电话:______________

  ___年___月___日

电路安装协议书5

  发包方:__________(简称甲方)

  承包方:__________(以下简称乙方)

  身份证号码:

  为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工,消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。

  一、工程(工段)名称及地址

  1、工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

  2、工程地址:重庆市南川区

  3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

  二、承包形式和承包内容

  (一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。

  (二)承包内容

  1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单_____%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。

  2、本工段所需的各种机械设备、工具。

  3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。

  三、合同价款及计算办法

  以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/M2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。

  四、劳务费用的支付办法

  每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。

  五、工期

  1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

  2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

  3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。

  (1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

  (2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

  4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚,累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

  六、质量

  1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。

  2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

  3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。

  4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的.指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

  5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。

  6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。

  7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

  七、安全生产

  1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。

  2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。

  八、甲方其他权利义务

  1、提供相应施工场地和施工临时用电。

  2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

  3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

  4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。

  5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

  6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。

  7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。

  8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

  九、乙方其他权利义务

  1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。

  2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组织本合同工程的施工。

  3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。

  4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。

  5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

  6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。

  7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

  8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。

  9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。

  10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反,视其后果,除须承担有关主管部门的处罚外,发包方还有权对承包人进行处罚,并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

  11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

  12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。

  13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

  14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。

  十、其他事项

  1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

  2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。

  3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完成工程量的60%,剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

  4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

  5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。

  十一、特别约定

  1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

  2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

  3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

  4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。

  十二、违约责任

  1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。

  2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。

  (1)乙方违约;

  (2)未经甲方同意,乙方中途退场;

  (3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;

  3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

  十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。

  十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。

  十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。

  甲方:__________(盖章)

  乙方:__________(盖章)

  法定代表人:__________

  家庭住址:__________

  联系电话:__________

电路安装协议书6

  甲方:__________

  乙方:__________

  __________________装修工程的木窗户及铝合金窗制作、安装由乙方承包施工,为明确双方责任,特制订本协议,共同遵守。

  一、承包数量:本工程计___平方米的窗户拆除、铝合金窗制作和安装。

  二、合同工期:要求在____年____月____日前框子安装完毕____年____月____日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。

  三、质量标准:

  1、窗户拆除,垃圾清理干净,保护性拆除。

  2、按铝合金门窗标准图集制作与安装,按验收规范标准进行验收,要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满;门窗框四周外表用防水黑胶密封,门窗制作和安装质量必须达到合格标准。

  3、型材选用___型材;选用5mm厚一级无色浮法白玻;滑轮选用____品牌;锁选用____品牌;所有配件必须选用合格产品,附出厂合格证书;型材壁厚必须达到____mm(不含纱窗)。

  四、单价:铝合金推拉窗每平方___元,按铝合金门窗框外围面积计算,木窗户拆除每个____元。

  五、付款方法:窗扇安装完毕付总款的_______%,竣工验收合格后一个月内付清(保修期2年)。

  六、安全责任:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的.安全防护措施,消除事故隐患。乙方造成安全事故的责任和因此发生的一切费用,由乙方自行承担。

  七、保修期限:保修期按甲方同建设单位签订的合同执行,凡保修期内的质量问题由乙方免费保修,乙方在接到通知后3天内应予及时修复,如未能及时修复的,甲方将另行安排专业人员修复,费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏,不在保修范围,但乙方在不承担材料费的前提下,有义务给予修复。

  八、未尽事宜,双方协商解决。

  本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:__________

  乙方:__________

  ____年____月____日

  ____年____月____日

电路安装协议书7

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条:工程概况1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村2、工程承包方式:承包人包清工,材料有甲方购买。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计

  第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方提出,甲方及时更换。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。4、本工程由甲方设计施工方案。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。,

  第五条:工程付款方式、承包内容、结算的.约定1、施工人员入场10日内支付工程款20xx元,电路完工后,整体竣工验收合格交付使用后支付95%工程款,2、本工程保修期2年,5%工程款为工程保修款,保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项往来均应出具收据。4、工程结算方式:房屋建筑面积____平米。5、乙方承包内容:1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、电路施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条:纠纷处理因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

  ___年___月___日___年___月___日

电路安装协议书8

  甲方:__________

  乙方:__________

  工程的铝合金窗制作、安装由乙方承包施工,为明确双方责任,特制订本协议,共同遵守。

  一、承包数量:本工程计平方米的门窗制作和安装。

  二、合同工期:要求在__________年__________月__________日前框子安装完毕__________年__________月__________日前完成所有工程内容并提供验收资料。甲方需安装门窗时应提前5天通知乙方。

  三、质量标准:

  1、按铝合金门窗标准图集制作与安装,按验收规范标准进行验收,要求窗框四周同墙体交接处打弹性发泡剂填嵌饱满;门窗框四周外表用防水黑胶密封,门窗制作和安装质量必须达到合格标准。

  2、型材选用型材

  四、单价:铝合金推拉窗、铝合金推拉门单玻每平方元,按铝合金门窗框外围面积计算。

  五、付款方法:窗扇安装完毕后付总款的%,竣工验收合格后一个月内付清(保修期1年)。

  六、安全责任:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患乙方造成安全事故的责任和因此发生的`一切费用,由乙方自行承担。

  七、保修期限:保修期按甲方同建设单位签订的合同执行,凡保修期内的质量问题由乙方免费保修,乙方在接到通知后3天内应予及时修复,如未能及时修复的,甲方将另行安排专业人员修复,费用在保修金内扣除。属使用不当而造成的损坏,不在保修范围,但乙方在不承担材料费的前提下,有义务给予修复。

  八、其他条款:

  1、铝合金门窗的制作和安装施工用电费用由乙方承担。

  2、乙方必须具备门窗制作安装资质,在工程竣工验收时必须提供产品合格证及检测单位的测试报告等相关资料(测试费用由乙方负责)。

  九、未尽事宜,双方协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:__________

  乙方:__________

  __________年__________月__________日

电路安装协议书9

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方友好协商,就工程达成如下协议。

  一、工程名称:

  工程地点:_________

  施工工期:_________

  施工方式:包工包料

  施工要求:施工要严格按照图纸规范要求进行施工。

  二、施工内容:

  主管道基本情况:山体南侧一条主管道,山体北侧两条主管道,山上从中间一条主管道在两侧及山后分支。主管道向两侧分支应按照实际情况分出多远。管道材质规格:(世通)主管道#75,次管道# 50。管道深度在地面以下0、8米—1、0米之间,管道上面需铺设一层砖或石板。

  三、甲乙双方责任:

  甲方:负责清理现场及验收管道。

  乙方:负责挖沟、接管、回填、试压、压强达到8公斤。管道保质期为五年(人为损坏除外),由管道本身质量造成的问题均由乙方负责。

  四、管道材料价格:

  #75,#50管道平均折合为每延米33元。包括开挖、铺设、回填、试压及养护。管道暂估长度为800米,待工程施工成后,管道长度按照实际结算。

  五、付款方式:

  1、施工人员进入现场,施工进度50%后,甲方付乙方30%工程款。

  2、施工完成后,甲方付乙方30%工程款。

  3、工程验收合格后,甲方付乙方30%工程款。

  4、质保期满一年后,甲方付乙方10%工程款。

  甲方(签字):_________

  乙方(签字);_________

  日期:__________________

电路安装协议书10

  甲方:__________

  乙方:__________

  为了保证XXX空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为XXX(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条乙方安全责任

  1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

  2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。

  3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

  4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  8.乙方进场后要服从甲方的`指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。

  9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

  13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字):__________

  乙方(签字):__________

  地址:__________

  地址:__________

  委托代理人:__________

  委托代理人:__________

  电话:__________

  电话:__________

  日期:

电路安装协议书11

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商一致,就甲方生产车间电路拆除与安装承包给乙方达成以下条款:

  第一条:工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:乙方承包所有清工及材料。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(¥元),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计

  第二条:乙方承包内容:

  1、电路开槽、布线、穿线、埋槽;

  2、安装配电箱六个(每个里面安装250A自动空气开关一个、100A自动空气开关两个、63A自动空气开关四个、20A自动空气开关两个及其他辅助照明开关)

  3、通往车间主电路电源线两根(75平方多股铜芯电缆)

  4、配电箱通往个机器设备电源线(根据设备负荷大小所用电缆线号不等)

  5、所有设备电路检修及损坏部件更换安装

  6、照明电源及开关插座面板安装

  7、后期灯具的安装

  8、其他收费项目另计。

  第三条:关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费及材料费由乙方承担。

  第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场

  2、施工期间乙方工作人员不得在电线、电缆、易燃品附近抽烟,否则罚款500元。,

  第五条:工程付款方式、结算的约定

  1、施工人员入场10日内支付工程款工程过半(完成总面积的50%)支付工程款30%元,电路完工后支付工程款的30%元,整体竣工验收合格交付使用60日后支付10%元。

  第六条:纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条:全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款5%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条:其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的.交叉施工。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

  第九条:附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  5、工程保修期2年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)

  ___年___月___日___年___月___日

电路安装协议书12

  发包人:_______________(以下简称甲方)

  承包方:_____________(以下简称乙方)

  甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜,为明确双方的权利义务,经双方自愿协商,遵循公平和诚实信用的原则,达成以下协议供双方相互遵照执行:

  一、工程概况:

  1、工程名称:_____________。

  2、工程地点:_____________。

  二、承包内容:

  1、包工包料。

  2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品,按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后,乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。

  三、承包价格:

  1、制作单价为:________元/平方米(大写:_____)。

  2、乙方按甲方要求制作出成品窗,制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。

  四、质量要求:

  乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求,审核甲方图集无误,经甲方签字后进行制作,确保外观无明显瑕疵,尺寸标准,窗体美观并达到合格标准。

  五、制作工期及责任:

  1、乙方在甲方按时分期付款的前提下,乙方根据项目工程的进度,确保在甲方要求的工期内完成约定的工作量;

  2、如无特殊原因(如停电、设备故障等)造成的工期延误,乙方须立即调整人员配制和岗位安排或者及时增加人员投入赶上工程进度;

  3、乙方应接受甲方人员的.监督,遵守甲方施工场地的规章制度。

  六、工程计算规则:

  1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。

  七、付款方式:

  1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框、。

  2、在乙方窗框加工完成后,在安装窗框的过程中,经甲方核实后再预付总工程款的50%,以便乙方及时按期完成剩余工程工作量;

  3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后,甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。

  八、安全事项:

  1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则,在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员,在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

  2、在窗户安装过程中,乙方工作人员必须配戴安全帽,高空作业时必须配戴保险绳,若非甲方原因造成的安全事故,甲方不承担任何安全责任。

  九、其他约定:

  1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决,或者按照法律规定办理;

  2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议经双方签字后生效。

  甲方:__________________

  乙方:_____________

  法定代表人:____________

  法定代表人:_____________

  地址:___________________

  地址:_____________

  电话:___________________

  电话:_____________

  _______年_____月_____日

电路安装协议书13

  甲方:__________

  乙方:__________

  甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:

  一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。

  二、乙方于_______年__________月__________日进场施工安装,于_________年__________月__________日完工。

  三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276、00元。

  四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。

  五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。

  六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。

  甲方:__________(盖章)

  乙方:__________(盖章)

  法人签字:__________

  法人签字:__________

  电话:__________

  电话:__________

  签约日期:__________

电路安装协议书14

  甲方:__________

  乙方:__________

  应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到三爻小区D1、D2、D3#楼进行电梯安装工程的施工,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据国家有关法律、法规、标准,省市相关规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,签订本协议。

  一、承包工程项目

  1、工程项目名称:__________小区电梯安装工程

  2、工程地址:D1、D2、D3#楼

  二、工程项目期限:

  自__________年__________月__________日进场至竣工之日

  三、协议内容:

  1、根据乙方与省直机关三爻小区建设办公室签订的“陕西省省直机关三爻小区电梯安装工程合同”,应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到D1、D2、D3#楼进行电梯安装的施工,乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理,乙方对所承包工程的安全负全责,对本单位所有施工人员的安全负责。

  2、乙方须设有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。

  3、乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案,且经建设、监理方审核批准后执行;施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安全技术措施计划和有关保证施工安全的具体要求。

  4、乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

  5、乙方在施工前要认真勘察现场,甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底;一经进场,就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交,履行移交程序,自移交之日起,甲方不再承担由此而引起的一切安全事故,电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动,不得在无关施工需要的现场活动。

  6、施工前,乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知建设、监理有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求;乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料,交底材料在甲方留底一份。

  7、施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派陈知文同志负责联系乙方执行现场有关安全、防火的规定。

  8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的.安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

  9、乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

  10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要求。

  11、乙方的人员,对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动,对于擅自拆除造成的后果,由乙方负责。

  12、特种作业必须执行国家规定,经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人,擅自操作使用电气、机械设备。

  13、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。电气焊作业应取得防火主管人员同意,落实防火措施,并指派专人监护。

  14、乙方须用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测纪录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事者单位负责。乙方承担施工范围内的临时用电安全,甲方不承担由于临时用电方面引起的各种事故责任。

  15、认真严格贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故,乙方应首先协同建设、监理及甲方进行紧急抢救伤员和保护现场,按事故报告规定,在事故发生的1小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)安全监督局等有关部门,乙方承担相应费用及安全责任。

  16、乙方为合法的生产经营单位,有责任承担本单位职工的职业健康安全,乙方应管理好本单位职工的宿舍和食堂,不得在施工现场未竣工的楼内住宿、做饭。

  17、乙方在施工现场内存放的各类机械设备、材料、工器具均由乙方看护保管,甲方不承担任何因丢失、损坏等引起的各种损失。

  18、本协议的各项规定适用于立协单位双方,如与有同国家和省市的有关法规不符者,应按国家和本市的有关法规规定执行。

  19、本协议立协双方签字、盖章后生效,作为合同正本的附件一式四份,甲、乙双方各持二份,本安全协议书,在该工程验收交付手续办理后自然失效。

  20、本协议签订之日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成的伤亡事故,由违约方承担一切的经济损失。

  甲方(单位盖章)项目经理:_______________

  乙方(单位盖章)项目经理:_______________

  签订地点:_________________________

  签订时间:_________________________

【电路安装协议书】相关文章:

电路安装协议书11-30

电路安装协议02-24

电路安装合同集锦03-03

学校电路安装合同03-08

学校电路安装合同集合03-03

安装协议书03-14

安装安全协议书03-07

电梯安装协议书11-29

物件安装协议书01-16