关于订购合同范文汇总10篇
在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的订购合同10篇,希望对大家有所帮助。
订购合同 篇1
签订购房合同并不是一件简单的事,要讲究一些技巧,否则可能留下各方各面的风险,为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时,一般会有以下流程及内容,应当注意逐条认真研究审查:
1、仔细审查开发商的销售(预售)许可证,看其内容是否有所购房屋的栋号,预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议,并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理,慎防开发商设置过重义务,日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积(其中建筑面积、分摊面积应分别标出),房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质,产权登记约定的.期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间,免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽,免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任:
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定,以免交付使用时,对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任,应与开发商延期交付房屋的违约责任对等,由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期,不承担相应的违约责任,但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容,这些内容必须在合同中详细列出,以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇2
合同编号:___________
签订地址:______________________
甲方(全称):
乙方(全称):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品,具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担:。
三、交货时间及方法:乙方收到甲方预付款个工作日内交货,送达方式另行协商确定,交货时由甲方确认,并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限:甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题,应在此间提出,逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担:
六、交(提)货方式地点:
七、交付定金预付款数额及时间:
八、结算方式及期限:甲方自收货日内以现金或转帐的方式付清货款。
九、服务承诺:1、产品交付使用一月内,如因乙方原因出现的产品质量问题,乙方负责调换、修改,费用由乙方负担。2、本次批量生产之后,如甲方提出增补制作要求,在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上,乙方依样衣标准制作,经双方协商另签订合同。
十、Υ约责任:1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准,中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等,由此产生的.责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方δ按约定支付预付款,乙方可以不予制作并相应延长交货期限,直至甲方交付预付款后,按合同相应要求开始制作;甲方δ按约定时间交付货款,甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳Υ约金。2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否则由此产生的的责任及费用由乙方承担,如需延长交货日期,由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时,可以免除Υ约责任。
十二、其他δ尽事宜,甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
联系地址:联系地址:
联系电话:联系电话:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
签订时间:年月日签订时间:年月日
附:委托制作服装系列产品规格型号、数量、价格等明细清单人员类别规格型号数量单λ单价(元)计价(元)备注合计人民币金额(大写)万仟佰拾元角分(¥)
此清单与合同一并生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
订购合同 篇3
合同编号:138921
供方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
需方:____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
经供需双方协商,签订本合同,共同守信。
1.按照国家规定的验级标准验收。
2.收购地点:_________________________________________________
3.结算方式:_________________________________________________
供方经济责任:
1.春烟要占总种植面积的.____%。
2.按交货月份和规定时间地点交售。
3.质量标准:不掺杂、不兑假,水分不超过18%(符合国家规定的等级标准)。
4.在正常年景下,未按合同规定的数量完成交售任务的,偿付未完成部分总值____%的违约金。
需方经济责任:
1.对交售的烟叶必须按国家规定的等级和价格标准按质论价,付给供方货款,不得压级压价;如有压级压价,除还足压价部分货款外,应按压价总值____%偿付违约金。
2.在烟叶收购时,约时定点并做到随到随收,不得无故拖延时间,如不按合同规定时间、数量收购,偿付收购不足部分总值____%的违约金。
3.奖售和物资供应标准:
(1)每种植一亩烤烟供应标准化肥____斤,饼肥____斤,在移栽前供应到位。
(2)每斤烤烟供应____斤煤。
(3)每交售100斤等内烟,奖售标准化肥____斤,级外烟不奖。
以上3条,如供应不上,偿付供应不足部分____%违约金,供需双方如遇人力不可抗拒的自然灾害不能履行合同时,由有关机关查实证明,可免于承担经济责任。
供方(盖章):________________需方(盖章)________________
代表:________代表:________
____年____月____日____年____月____日
订购合同 篇4
合同编号:
甲方(种植人):
乙方(订购人):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,经双方协商一致,达成如下协议。
一、乙方向甲方订购奶牛草料,订购的草料有关情况如下
品种
名称
品种规格
或等级
数量
(公斤)
质量
备注
纯度
净度
全株带苞率
水分
(注:空格如不够用,可另附页或加项)
二、价格
□固定价格: 元/公斤,合计总价款为 元。
□保护价格:基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于保护基准价时,以市场价收购;收购日当地市场价低于保护基准价时,以保护基准价收购。
□浮动价格:基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时,收购价=基准价+(市场价-基准价)× %;收购日当地市场价低于基准价时,收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。
三、种子提供方式
种子由□乙方免费提供,□乙方有偿提供,□甲方自备。乙提供种子的数量、时间和方式为: 。种子应满足的条件为: ;种子价格为 元/ (单位),合计:
元(□甲方于 年 月 日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款)。
四、交货期限、方式
(一)交货期限:
(二)交货方式:
□送货。甲方将所订草料送到 ,交货日期以乙方书面签收日期为准,运输及相关费用由 承担。
□提货。甲方书面通知乙方到 提货,交货日期以书面通知日期为准,运输及相关费用由 承担。
□代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订草料托运到 ,交货日期以运输委托手续日期为准,托运及相关费用由 承担
五、验收
(一)验收地点:送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。
(二)验收时间:乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对草料的品种、质量、数量等有异议的,应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
(三)验收标准:
六、付款方式
(一)收购定金:乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元,交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
(二)货款结算:
□现金结算,验收合格后钱货当场结清。
□银行结算,乙方在验收合格后 日内,把货款汇入甲方开户银行 ,账号 。
七、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订草料的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。
2、交付的'草料少于所订数量的,按少交草料总价款的 %向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订草料的,按逾期交付草料总价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的,乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订草料质量不符合合同约定的,按合同总价款的 %向乙方支付违约金。乙方仍需要的,甲方应按收购日当地市场价格交付草料;乙方不需要的,甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订草料的,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订草料的,按少收草料总价款的 %向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订草料,按逾期接收草料总价款的 %向甲方支付违约金,并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的,应支付完货款,并按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息,按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的,按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
九、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。未尽事宜,双方另行约定。
十、其他约定事项:
甲方:(签章) 乙方:(签章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
住所: 住所:
身份证号码: 身份证号码:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
订购合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同:
一、订购产品名称:
二、订购产品数量:
三、质量标准:
甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
四、产品规格及价格:
1、付款方式:双方选择以下第种方式支付货款。
2、翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后,甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
3、留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后,留下________元作为质量保证金,其余款项货到后当月内付清。合同期限届满,货物没有发生质量问题,质量保证金全部退还乙方。
4、货物运到甲方后,经检验合格,卸货后——日内付款。
五、产品包装要求及规格:(包装费用已包含在货物价格内)
______________________________________________________。
六、交货地点:___________________________________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、供货时间:
乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。
八、双方的权利和义务:
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的.手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)
5、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密。
九、补充协议:___________________________________.
十、特别声明条款:_____________________________.
十一、合同有效期:________年____月____日起至20________年____月____日止。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同签订地:
_____________________________。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户行:
开户行:
账号:
账号:
签字日期:_______年____月____日
签字日期:_______年____月____日
订购合同 篇6
甲方(需方):
地址:
联系电话:
乙方(供方):
地址:
联系电话:
一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间
风险提示:
要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量,品牌型号必须是标准用名,不能产生歧义,前后名称必须保持一致;在标注产品的数量时,最好将产品的平米数和片数都标注清楚,方便验货时核对产品的数量。
另外,标的物必须是合法物品,违法则合同无效。
产品名称:
车辆整车型号:
数量(台):
单价(万元):
总金额(万元):
交(提)货时间:甲方付定金____元到账后,合同生效。从收到定金起,______个工作日交货。
合计总人民币(大写):
二、技术质量要求及三包条件:汽车底盘、改装车依据国家标准执行,无国家标准按厂标准执行,正常使用保修期依据国家有关规定执行,国家标准无规定,按厂家三包执行。
风险提示:
实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
三、(提)货地点、方式:客户到______地自提,供方代办临牌、临保。
四、随机备品、配件工具数量及供应办法:按底盘车工具清单。
五、验收方法及提出异议期限:按本合同第八条当场验收。
六、结算方式及期限:需方先预付购车定金______万元整;提车前付清余款壹拾伍万元整。
七、服务方法:按保修手册,上装部分供方保修一年或三万公里,以先到项为准。
八、约定事项:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
风险提示:
违约责任必须约定清楚。若是没有约定,发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,就很难追究其违约责任,风险又要飙升。
注意,违约金的数额太高,可能会有被仲裁机构或法院变更的.风险,但也不能太低,否则无法产生约束。这种情况建议还是咨询律师。
九、改装由供方设计,需方若有特殊要求,需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。
十、合同争议解决方法:本合同发生争议,由双方友好协商,协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份,双方各执一份,双方盖章,订金到帐后生效。本合同未尽事宜,按照中华人民共和国合同法的有关规定,经合同双方协商作出补充规定,补充规定合同具有同等效力。
甲方:
签署日期:
乙方:
签署日期:
订购合同 篇7
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
为了增强甲乙双方的责任感,实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条 设备的名称、品种、规格和质量
1、设备的名称、品种、规格: 。(应注明设备的牌号或商标) 所购设备随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的设备,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。
2、设备的技术标准(包括质量要求),按下列第
(1)按国家标准执行;
(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;
(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;
(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、质量要求执行。在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套设备,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间。
第二条 设备的包装标准和包装物的供应与回收 。
设备的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定: 。第三条 设备的交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1、 交货方法: 。
2、运输方式: 。
3、到货地点和接货人。
甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前天通知乙方,以便乙方编月度要车<船>计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对设备的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲乙双方和运输部门的责任。
第四条 设备的交(提)货期限 。
规定送货或代运设备的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
第五条 设备价格与货款的结算
1、设备价格:。
如遇调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行,遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。
2、设备货款的结算:设备货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。用托收承付方式结算的,合同应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为 天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。
第六条 验收方法:
1、验收时间:
2、验收手段:
3、验收标准:
4、负责验收人和试验人:
5、在验收中发生纠纷由
第七条 对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中,如果发现设备的品种、型号、规格、质量不符合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后,应在即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的设备名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的设备的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。
第八条 乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的%(通用设备产品的幅度为1%-5%,专用设备产品的幅度为10%-30%)的违约金。
2、乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价,如果甲方不能利用的,应根据设备的具体情况,由乙方负责包修、包换或包退,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
3、乙方因设备包装不符合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的.规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5、设备错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
6、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒约提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。
第九条 甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款(通用设备产品的幅度为1%-5%,专用设备产品的幅度为15%-30%)的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,应承担乙方因此所受的损失。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,双方经协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条 其他
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本合同自 年 月 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式 份,
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
订购合同 篇8
甲方(需方):
地 址: 电话:
法定代表人:
乙方(供方):
地 址: 电话:
法定代表人 :
经双方协商,签定以下茶叶订购合同,共同信守。
第一条 乙方向甲方交售茶叶品名、数量、价格: 品名:
数量(千克):
价格(元):
合计金额 :
第二条 结算办法:
第三条 1、交货地点:
2、交货时间: 年 月 日之前 。
3、运输费用及承担:
第四条 双方违约及责任
1、 合同签订后,在正常情况下拒不交货或拒付货款都须处
以 的'罚金。
2、数量不足,按不足部分的货款计赔。
3、迟交货或迟付款,则每天罚 的滞纳金。
4、质量不合格,则重新酌价。
第五条 包装方式及包装费用:250克复合塑料袋内装,外用纸箱装,包装费由乙方负责。
第六条 乙方交售的茶叶,不得掺杂使假,必须表里如一。
第七条 本合同未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本合同有同等效力。
第八条 本合同一式二份,甲乙双方各一份。本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲 方:
代表人:
年 月 日 乙 方:
代表人:
年 月 日
订购合同 篇9
甲方:学校
乙方:
经甲乙双方共同协商,达成以下合同内容:
1、甲方向乙方订购幼儿园校服(园服)套
其中:大号套中号套小号套
2、甲方需分别向乙方提供幼儿园校服(园服)大号、中号、小号的尺寸。
3、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)用布料生产。
4、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)价值共计金额元(大写元)
其中:大号单价元,套,计元。
中号单价元,套,计元。
小号单价元,套,计元。
5、甲方向乙方所订购的幼儿园校服(园服)的款式、色彩按乙方向甲方提供的样本中由甲方选定的样本生产。如果甲方提出特别要求,乙方须对甲方所选定的'
样本进行修改或重新设计,修改、设计费由甲乙双方协商定价元(大写元)。
6、该合同经甲乙双方签字后,甲方需向乙方交纳元(大写元)的订金,如果在乙方未生产甲方所订购的幼儿园校服(园服)前,甲方提出退货要求,乙方不退还甲方交的订金。
7、该合同双方签字后日内,乙方须向甲方按质按量交所订的幼儿园校服(园服)(非乙方人为因素除外,如:停电,交通,以及其它人力不可抗拒的自然灾害等)。
8、付款方式:乙方向甲方交的幼儿园校服(园服),经甲方验收合格后日之内,甲方一次性向乙方付清合同金额减去订金后的所有款项元(大写元)。如果甲方不能按合同要求的期限内向乙付清款项,每推迟一天,乙方须向甲方按合同金额的%收取滞纳金。
9、本合同经甲乙双方签字后立即生效,甲乙双方任何一方单方违反上述合同内容任意一款的,违约方向另一方按合同金额的倍进行赔付,双方协商意见不一致时,双方有权交由司法机关按有关法律进行责任裁定。
甲方(盖章)学校甲方负责人签字:
乙方(盖章)乙方负责人签字:
年月日
订购合同 篇10
需方(甲方): 供方(乙方):
在平等、自愿的基础上,双方本着互利互惠的原则,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,签订本合同。
一、 定作物名称、单位、数量、金额
定作物名称、单位、数量、金额及其他说明等详见《产品报价清单》,《产品报价清单》为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同总金额: 元(小写),大写: ,价格不含税费。
二、结算方式和交货期限及地点:
1、合同一经签订,需方应在本合同签订之日起 个工作日内向供方支付本合同总金额的,即人民币¥ 元,大写: 。
2、需方应在出货前向供方支付本合同总金额的,即人民币元,大写: 。
3、定作物制作安装完成并经需方签字验收后 日内,需方向供方支付本合同约定的合同总金额的 ,即人民币 元,大写: 。
4、供方负责货物制作、运送及现场安装。
三、运输方式:
供方根据需方的要求选择 作为运输方式,运输费用由供方承担。
四、验收事项:
1.货到后,需方如果发现产品的品种、型号、规格、外形存在问题,应于货到后 个工作日内向供方提出书面异议。如果发现产品的性能及质量不合规定,需方应于货到 个工作日内向供方提出书面异议(包括检测情况、使用情况)。如需方未在规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合订购合同规定。
2、供方在接到需方书面异议后,供方应在 个工作日内负责免费处理。否则,即视为默认需方提出的异议和处理意见。
六、违约责任
1、合同签订后,任何一方未按合同约定履行各自义务的,违约方应向守约方支付合同总金额的 作为违约金,并赔偿守约方由此造成的损失。合同另有约定的`除外。
2、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 日内付清,否则按逾期付款处理。乙方依本合同应支付违约金的,甲方有权在付款中抵扣。
七、其它:
1、需方、供方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。
2、如在执行本合同期间双方发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向需方所在地人民法院起诉。
3、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
4、本合同一式 两 份,甲、乙双方各执 份,自甲、乙双方签字盖章之日起生效(传真件有效,需双方盖章后回传才正式生效)。
需方名称: 供方名称:需方(章): 供方(章):
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
【订购合同】相关文章:
订购的合同02-26
石材订购合同02-20
蔬菜订购合同03-04
汽车订购合同03-05
产品订购合同02-12
订购服装合同02-26
烟叶订购合同02-27
木门订购合同02-22
鲜花订购合同03-20
设备订购合同03-13